《2023简版地基基础建设工程设计合同范文》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023简版地基基础建设工程设计合同范文(6页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、Word 简版地基基础建设工程设计合同范文简版地基基础建设工程设计合同范文 工程名称:_ 工程地点:_ 发包人:_ 设计人:_ 签订日期:_ 发包人托付设计人担当_工程设计,经双方协商全都,签订本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订: 1.1 中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 其次条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件: 第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件: 第五条 本合同设计收费估算为_元人民币。设计支付
2、进度详见下表。 第六条 双方责任 6.1 发包人责任: 6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性准时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 6.1.2 发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。 6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及
3、文件时,假如设计人能够做到,发包人应依据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。 6.1.4 发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上状况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。 6.2 设计人责任: 6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。 6.2.2 设计人采纳的主要技术标准是:_。 6.2.3 设计合理使用年限为_年。 6.
4、2.4 设计人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。 6.2.6 设计人应爱护发包人的学问产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。 第七条 违约责任: 7.1 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开头设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开头设计工作的,发包人应依据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应担当支付金额千分
5、之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。 7.3 设计人对设计资料及文件消失的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责实行补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严峻的依据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的_%。 7.4 由于设计人自身缘由,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。 7.5 合同生效后,设计人要
6、求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。 第八条 其他 8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同。 8.2 设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数,设计人另收工本费。 8.3 本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员协作加工定货时,所需要费用由发包人担当。 8.4 发包人托付设计人协作引进项目的设计任务,从询
7、价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应汲取担当有关的设计任务的设计人参与。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。 8.5 发包人托付设计人担当本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。 8.6 由于不行抗力因素致使合同无法履行时,双方应准时协商解决。 8.7 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第_种方式解决:(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。 8.8 本合同一式_份,发包人_份,设计人_份。 8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。 8.10 本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。 8.11 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。 8.12 其它商定事项:_。 发包人名称(盖章):_ 设计人名称(盖章):_ 法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_ 托付代理人(签字):_ 托付代理人(签字):_ 住宅:_ 住宅:_ 邮政编码:_ 邮政编码:_ 电话:_ 电话:_ 传真:_ 传真:_ 开户银行:_ 开户银行:_ 银行帐号:_ 银行帐号:_ 6 / 6