《20232023-建设工程施工专业承包合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《20232023-建设工程施工专业承包合同范本（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、Word 2023-建设工程施工专业承包合同范本2023-建设工程施工专业承包合同范本 发包人（以下简称甲方）： 代表人： 住址： 承包人（以下简称乙方）： 责任人： 住址： 依据_、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，就_项目_型建设工程协商全都，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：_ 2、工程编号：_；施工许可证号：_； 3、工程地点：_ 4、工程范围：_ 5、工程方式：双方商定实行下列第_种方式。 （1）乙方包工、包料。 （2）乙方包工、部分包料，甲方供应部分材料 （3）乙方包工、甲方包全部材料 6、工程期限
2、： （1）方案开工日期_年_月_日，方案完工日期_年_月_日，总共_日历天。 （2）开工前_天，乙方向甲方发出开工通知书。 二、图纸和文件的保管与供应 （2）凡是延期开工或顺延工期的商定，都是以商定的开工日期和竣工日期为计算基础。 三、工程质量 1、工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。乙方必需根据设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。 2、乙方所承包的工程，必需全部达到国家现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到100，优良率达到_。 3、本工程的质量监督，由质量监督站负责，双方均应接受其对工程质量的监督与检查。 4、双方对工程质量的争议，请协议条款商定的质量监督
3、部门_，_费用及因此造成的损失，由败诉一方担当。 四、工程检查验收 1、乙方必需严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。 2、乙方应按工程进度，准时供应关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必需经过设计单位和甲方同意并签证后，方可使用。 3、工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。 4、工程竣工后，乙方按规定整理供应完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由甲方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，
4、双方签署交工验收证书，并将工程移交给甲方管理，如甲方拖延接收，其保管费用和造成的损失由甲方担当。交工验收中如发觉有不符合质量要求，需要返工的工程，应分清责任。属施工缘由造成的，按双方验收时商定的时间，由乙方负责修好再进行检验。竣工日期以最终检验合格的日期为准。 5、已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责保管，甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验。由于乙方缘由，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。 五、工程合同总价 1、本工程合同总价为人民币_元。 2、如遇下列状况，合同总价作相应调整： （1）合同总价内经双方确认的暂估价变化； （2）在合同工期_策
5、性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化； （3）重大设计发生变更； （4）在施工中新增加了工程项目； （5）其它_。 3、价款支付方式：_ 六、工期顺延 （1）按施工预备规定，不能供应施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工； （2）凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发觉缺陷需要修、配、代、换而影响进度； （3）不属包干系数范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案转变或由于施工无法进行的缘由而影响进度； （4）在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工； （
6、5）非乙方缘由而监理签证不准时而影响下一道工序施工； （6）未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工； （7）人力不行抗拒的因素而延误工期。 七、施工预备 1、甲方在开工前应办妥征地拆迁；清除施工场地范围内影响施工的原有管线，绿化等障碍物；解决施工用地（包括材料，构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源，电源和运输道路的接通；向乙方供应全部工程设计图纸；组织设计、施工单位进行工程设计交底。 2、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟识图纸，参加设计交底，编好施工图预算，负责编制施工组织设计或施工方案，进行现场平面布置，搭建施工临时设施，支配施工总进度方案，储
7、备材料，加工构件，做好一切施工预备。 八、平安施工与检查 1、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随便接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。 2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行平安教育，并对他们的平安负责。甲方不得要求乙方违反平安管理的规定进行施工。因甲方缘由导致的平安事故，由甲方担当相应责任及发生的费用。 九、甲方工作 1、施工场地具备开工条件和完成时间的要求 （1）开工条件：_; （2）完成时间：_年_月_日。 2、水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时
8、间、地点和供应要求 （1）时间： （2）地点： （3）供应要求： 3、施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点：_年_月_日_时_分_年_月_日_时_分 4、会审图纸和设计交底的时间：_ 十、乙方工作 1、施工防护工作的要求：_ 2、成品爱护的要求：_ 3、施工场地四周建筑物和地下管线的爱护要求：_ 4、施工场地整体卫生的要求：_ 十一、争议解决 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决： 1、提交_委员会_； 2、依法向_人民法院起诉。 十二、违约责任 1、甲方的违约责任： （1）因甲方变更方案，供应的资料不精确，或者未根据期
9、限供应必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，甲方应当根据勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。 （2）工程未阅历收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。 （3）因甲方的缘由致使工程中途停建、缓建的，甲方应当实行措施弥补或者削减损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 （4）乙方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。 （5）不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之_偿付乙方赔偿金。 2、乙方的违约责任： （1）因乙方的缘由致使建设工程在合理
10、使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应当担当损害赔偿责任。 （2）因施工人的缘由致使建设工程质量不符合商定的，甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当担当违约责任。 十三、合同解除 1、甲方乙方协商全都，可以解除合同。 2、停止施工超过_天，甲方仍不支付工程款（进度款），乙方有权解除合同。 3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。 4、有下列情形之一的，甲方乙方可以解除合同： （1）因不行抗力致使合同无法履行。 （2）因一方违约（包括因甲方缘由造成工程停建或缓建）致使合同无法
11、履行。 5、一方依据2、3、4款商定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前_天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同十一条关于争议的商定处理。 6、合同解除后，乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出供应必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同商定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由甲方担当，因未准时退货造成的损失由责任方担当。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。 7、合同解除后，不影响双方在合同中商定的结算和清理条款的效力。 十四、合同生效与终止 1、双方在协议书中商定合同生效方式。 2、甲方乙方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。 3、合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚恳信用原则，履行通知、帮助、保密等义务。 十五、附则 1、本合同正本_份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存_份。 2、本合同条款如对特殊状况尚有未尽事宜，双方协商解决。 甲方： 代表人： 联系电话： 签订日期： 乙方： 代表人： 联系电话： 签订日期： 9 / 9
