塔牌制作合同3篇

塔牌制作合同3篇 塔牌制作合同1　　甲方：涿州市瑞兆广告有限公司 　　乙方：保定市鑫运金属结构制造有限公司 　　根据中华人民共和国《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》结合本公司具体情况甲乙双方达成如下协议以便共同遵守执行。 　　一 、工程内容及规格尺寸： 　　一 ）、制作T型单立柱双面塔牌一座，主立管￠1220毫米，￡10毫米，横担管￠529毫米，￡7毫米，柱高 米，总高 米牌面尺寸长18米高6米 　　二）、包括地基制作（地脚网架、挖坑、浇筑），塔体的制作、运输、安装，不含灯具和画面的制作。 　　三）、材料规格： 　　1、立柱为10mm厚螺旋管，立柱直径1220mm。 　　2、横梁为529mm×7mm螺旋管，长度为17000mm，两头封口。 　　3、连接横担马鞍子14#工字钢、龙门架12#工字钢中撑、10#工字钢左右立梁、8#槽钢上下焊接而成8套。 　　4、牌体为4#角钢焊接而成，0.4mm镀锌板铆制。 　　5、牌体张角为1:3。竖梯由4#角钢焊接宽400mm。 　　6、各龙门架连接挂牌面横担三道8#槽钢 　　7、脚踏板为40×4角钢及30×3扁铁焊接而成12套外踏步500?L内踏步400?L。 　　8、广告塔整体做防锈处理，立柱刷苹果绿油漆。 　　9、下法兰采用1600mm×1600mm×30mm钢板制成；上法兰采用1450mm×1450mm×16mm两块，钢板制成。 　　二、安装地点： 　　三 、工程造价:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾万仟佰元整 　　四 、付款方式：合同签定之日,甲方付给乙方工程款 60% 元,制作完毕安装前付给乙方工程款的30% 元，安装完毕7日内付清剩余款项 10% 元。 　　五 、制作期限：年 月 日至 年 月 日。 　　六 、审批协调： 　　甲方负责塔牌位置的整体审批协调，在地基定点挖坑和安装过程中甲方提前安排外围工作，如遇交通、城管、工商、消防、通信、河道、乡村、土地等部门检查阻挡由甲方负责，由此产生停工误工造成的所有费用由甲方负责 。 　　七 、双方责任: 　　1、乙方严格按照合同规定的内容施工,确保工程质量 ，按时完成，每逾期一天增加3‰的滞纳金。 　　2、甲方保证工程款及时到位以免延误工期。由于资金耽搁造成工期延误及乙方费用的增加由甲方负责 ，每逾期一天增加3‰的滞纳金。 　　3、保质期三年，主体抗阵风八级,抗震六级 。如遇人为因素及不可抗力因素质量保证除外 。 　　4、甲方应定期对塔牌进行维护保养（包括整体的防锈处理、螺丝的紧固等）,使其美观耐用，如因甲方未定期维护出现问题由甲方负责 。 　　5、乙方在制作安装过程中一切工伤事故由乙方负责。甲方未付清工程款前乙方对于塔牌产生的负面影响及连带责任均无任何关系。 　　八、组织验收： 　　工程完工后七日内甲方应组织验收，七日后如未能正常验收视为合格，并签收验收单；三个月内甲方未按合同规定付款，乙方有权对所制作的产品进行处理，并追回余款及每天3‰的`违约金。 　　九、违约责任： 　　甲乙双方任何一方违约赔付对方工程总造价10%的违约金，无责任方有权取消合同。 　　十 、本协议自签字之日起生效 。此协议一式两份双方各执一份未尽事宜双方协商解决地法院。 　　甲方签章： 乙方签章： 　　代表签字： 代表签字： 　　年 月 日 年 月 日 塔牌制作合同3篇扩展阅读 塔牌制作合同3篇（扩展1） ——标识牌制作合同3篇 标识牌制作合同1　　甲方： 　　法定代表人： 　　地址： 　　乙方： 　　法定代表人： 电话： 　　银行帐号： 　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方本着*等自愿的原则，协商一致，特就甲方向乙方订做广告牌事项订立以下协议。 　　第一条 合同标的为 木吊牌、科室牌、制度牌等 　　第二条?质量标准： 乙方保证质量符合甲方要求的标准，只要不是人为破坏，终身保修。 　　第三条?数量与价格： 示范村木吊牌、科室牌、制度牌、刮墙等总价款肆仟柒佰伍拾捌元柒角正(4758.70)。 　　第四条?交货地点：由乙方送货到甲方，并负责安装完毕。 　　第五条?交货时间：20xx年9月24日前安装完毕即交货。 　　第六条 付款方式及期限：安装完毕后经甲方验收合格，凭乙方开具的正规发票付款。 　　第七条 违约责任：乙方必须按协议约定的时间、地点、质量标准进行制作或安装，双方交接清楚，付清约定的款项，如任何一方违约，应按总价款的10%支付给对方违约金。 　　第八条?合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。 　　第九条?合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，提交当地法院裁决。 　　第十条 合同生效时间为最后一方签字或盖章之日。 　　甲方：盖章 　　乙方： 盖章 　　法定代表人委托的代理人： 法定代表人： 标识牌制作合同2　　甲方： 　　乙方： 　　根据《中华人民共和国广告法》，《中华人民合同范本法》及国家相关法律、法规的`规定，甲、乙双方在*等、自愿、等价有偿、公*、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方制作及安装的事宜，达成一致意见，特签订本合同范本，以资信守。 　　一、甲方将广告牌安装及制作承包于乙方，包含预埋件，立柱、臂膀主框架。共计：11座，每座制作费用为19200元（其中不包括：灯、亮化、电线、广告牌内框架，及喷绘布）其中在基座乙方只提供预埋件不含安装。 　　本工程安装工程。 　　二、总费用及付款方式 　　1、本工程总费用￥ 　　2、本合同签订时甲方向乙方付款总金额的为项目启动资金。待工程安装至中途甲方将付给乙方40%，即42240元，工程完成且通过甲方验收达到标准后的7个工作日内付清余款10%。 　　3、以上付款甲方将以，支付的同时乙方必须提供相应收据。 　　三、违约责任： 　　1.甲方未能按本合同第条条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。 　　2.乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。 　　3.如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责，乙方不退还预付款。并有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完部分或全部的制作费。 　　四、本合同自签订之日起具有法律效应，一式两份，甲乙双方各执一份。 　　甲方（公章）：_________ 　　法定代表人（签字）：_________ 　　_________年____月____日 　　乙方（公章）：_________ 　　法定代表人（签字）：_________ 　　_________年____月____日 标识牌制作合同3　　甲方： 　　乙方： 　　甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共各国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定，现就乙方承揽甲方标识标牌的制作安装事宜达成如下一致协议： 　　一、制作 　　1、规格、数量： LOGO+“XX驾校”四个主字主字体为3mm厚红色优质亚克力，大小为20xxmm*20xxmm;LOGO为3mm厚红色、灰色亚克力，大小为20xxmm*3900mm。字与LOGO周围用1mm厚不锈钢包边，内部光源使用瑞普森LED光源，字体背部用0.8mm厚镀锌板烤漆封底，整字厚度为10cm，整体面积为23.8*方米，使用镀锌角钢25根。 　　2、制作工艺：*雕*面字不锈钢围边，烤漆镀锌板封底,防水、防雷、抗风; 　　二、安装 　　安装地点： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 　　三、工程造价、支付方式及验收 　　1、标识标牌制作费(即合同总价款)：共计人民币XXXXX元，大写：贰万肆仟陆佰元整。 　　2、支付方式：合同签订后，甲方向乙方支付定金12300元，大写： 壹万贰仟叁佰元整，制作安装完成，经甲方在( 三 个工作日内)组织验收合格后， 十五 个工作日内支付尾款 12300元，大写：壹万贰仟叁佰元整，乙方提供票据。 　　四、工程期限 　　1、以甲方通知现场施工起 20 天完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、大风)工期顺延。 　　2、因甲方在乙方制作过程中提出修改意见而导致乙方工作不能按时完成时，可由双方协商确定延期时间。 　　五、双方权利、义务 　　甲方： 　　1、有权对乙方的设计提出建议和修改意见; 　　2、向乙方提供标识标牌位置; 　　3、提供有关单位资料或其他有关资料供乙方设计参考; 　　4、按本合同规定结算标识标牌的制作、安装费用。 　　5、如乙方制作的标志标牌不符合甲方的质量要求，甲方有权拒绝支付相应不符合质量标牌的.价款。 　　6、乙方在本合同工程的实施过程中，所发生的一切质量事故、安全事故和民事纠纷，其责任由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。 　　乙方： 　　1、自甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。 　　2、严格按照甲方确认的广告字体、LOGO材质保质保量按期进行制作、 安装。如现场条件不符，应及时报请甲方协商修改确定。 　　3、完全配合甲方的其它要求。 　　六、违约责任 　　1、甲方未能按本合同三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五向乙方支付违约金并将合同工期顺延。 　　2、乙方如无正当理由未能按本合同约定定按时保质制作、安装完成标识标牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。 　　3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达到乙方应承担返工维修。 　　4、如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责。乙方有权就实际施工情况要求甲方支付已完部分的费用。 　　七、其他 　　1、此合同后附材质报价说明，为本合同附件，具有同等法律效力。 　　2、此合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 　　3、本合同在执行中发生未尽事宜，经甲乙双方协商解决，在合同条款履行中双方发生争议，由双方协商，协商不成，向廊坊市广阳区人民法院提起诉讼。 　　甲方： 乙方： 　　甲方代表： 乙方代表： 　　电话： 电话： 　　年 月 日 年 月 日 塔牌制作合同3篇（扩展2） ——企业广告牌制作合同3篇 企业广告牌制作合同1　　发包人(全称)： (以下简称甲方) 　　承包人(全称)： (以下简称乙方) 　　合同签订地点： 　　合同签订时间： 　　依据《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方对本建设工程的具体事项协商一致，订立本合同。 　　一、工程概况 　　1、工程名称： 　　2、工程地点： 　　3、工程内容： 　　二、工程承包范围 　　承包范围：包工包料。 　　三、合同工期广告牌制作合同工作日(晴天),开工日期定为 年 月 日。 　　四、合同价格 　　本工程总价(人民币，以下同)：(大写) 整。 (小写) ￥: 元。 　　五、付款约定 　　本工程结束验收合格全部付清。 　　六、违约责任 　　1.乙方应确保所购原材料均系国标规格合格材，进场时提供采购清单和合格证、检测报告等相关手续资料，如因乙方原材料质量不达标，甲方有权拒付工程款，一切责任乙方自负。 　　2.对因乙方制作的广告牌内在质量缺陷所致的一切安全事故损失由乙方承担，与甲方无涉。 　　3.如因乙方原因导致工程不能按时开工，进度缓慢或停工，将处以伍仟元罚款, 　　4、如因甲方原因影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失