回迁房屋买卖合同范本2篇

回迁房屋买卖合同范本 (菁华2篇) 回迁房屋买卖合同范本1屋买卖协议 甲方(卖方)：_____________身份证号：_____________________________ 乙方(买方)：_____________身份证号：_____________________________ 经甲乙双方*等自愿协商一致，就房屋买卖事宜达成本协议内容如下： 一、甲方在xx年xx月xx日购买了xx村村民xx的回迁楼 房一套(现该房产未抽号分房)，甲方自愿将该房产出售给乙方,乙方已对该房产相关状况做了充分了解自愿购买。甲方在本协议签订时将甲方与原卖方xx签订的卖房协议等原件交付给乙方。 二、卖方的房产是xx村xx协议分得房产中的三楼以下房产， 建筑面积约100*方米。 三、双方确定上述房产出售价款共计人民币(大写)贰拾万元整。乙方在合同签订、收到甲方与原卖方xx签订的卖房协议等原件时，一次性将购房款支付给甲方。 四、甲方协助乙方办理房屋交付等手续，双方均不得反悔，如反悔赔偿对方的全部损失。 五、本协议自甲乙双方签字之日生效。协议一式两份，双方各持一份。 甲方：乙方： (签字按手印)(签字按手印) xx年xx月xx日 回迁房屋买卖合同范本2回迁房屋买卖协议 甲方(卖方)：_____________身份证号：_____________________________ 乙方(买方)：_____________身份证号：_____________________________ 经甲乙双方*等自愿协商一致，就房屋买卖事宜达成本协议内容如下： 一、甲方在XX年XX月XX日购买了XX村村民XX的回迁楼 房一套(现该房产未抽号分房)，甲方自愿将该房产出售给乙方,乙方已对该房产相关状况做了充分了解自愿购买。甲方在本协议签订时将甲方与原卖方XX签订的卖房协议等原件交付给乙方。 二、卖方的房产是XX村XX拆迁协议分得房产中的三楼以下房产， 建筑面积约100*方米。 三、双方确定上述房产出售价款共计人民币(大写)贰拾万元整。乙方在合同签订、收到甲方与原卖方XX签订的卖房协议等原件时，一次性将购房款支付给甲方。 四、甲方协助乙方办理房屋交付等手续，双方均不得反悔，如反悔赔偿对方的全部损失。 五、本协议自甲乙双方签字之日生效。协议一式两份，双方各持一份。 甲方 ： 乙方： (签字按手印) (签字按手印) XX年XX月XX日 回迁房屋买卖合同范本 (菁华2篇)扩展阅读 回迁房屋买卖合同范本 (菁华2篇)（扩展1） ——回迁房屋买卖合同 回迁房屋买卖合同 　　随着法律观念的深入人心，合同起到的作用越来越大，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是我整理的回迁房屋买卖合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 　　甲方（出卖人）： 　　身份证号码： 　　乙方（买受人）： 　　身份证号码： 　　根据《民法典》《城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本协议，以资共同信守执行。 　　第1条因甲方的房屋被依法拆迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。 　　第2条由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号，选择房屋的楼层及位置。 　　第3条根据开发商的要求，乙方自行应当支付房款（房屋*均价格为每*方米____元，具体房款按所购的楼层及位置具体核算）。除此，作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每*方米___元的`酬谢金。 　　第4条乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方酬谢金的三分之一；待房屋主体结构完成后再支付三分之一；其余的待楼房交付后十日内支付完毕。 　　第5条上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于（地点）。如果回迁房屋位置不在上述地段，乙方有权利解除该协议，甲方应当退还已支付的酬谢金。 　　第6条乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的相关手续，甲方有义务协助提供。 　　第7条如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房协议，甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户手续的需要，甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。 　　第8条乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻挠。 　　第9条本协议签订后，双方应该共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约，除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外，还应当支付人民币_____（大写）（￥___元）的违约金。 　　第10条本协议双方应当共同执行，不得无故反悔。任何一方违反本协议的，应当支付对方____元的违约金。 　　第11条在本协议履行过程中，双方发生分歧应该协商解决，协商不成的，甲、乙双方同意采用以下第种方式解决： 　　1、由仲裁委员会仲裁。 　　2、向人民法院起诉。 　　第12条本协议一式两份，双方各执一份为凭。 　　第13条本协议自双方签字之日起生效。 　　签署时间：_____年___月___日 　　甲方（盖章）： 　　联系人： 　　联系方式： 　　地址： 　　乙方（盖章）： 　　联系人： 　　联系方式： 　　地址： 回迁房屋买卖合同范本 (菁华2篇)（扩展2） ——回迁房房屋买卖合同 回迁房房屋买卖合同 　　在人们越来越相信法律的社会中，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是避免争端的最好方式之一。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是我整理的回迁房房屋买卖合同，希望对大家有所帮助。 回迁房房屋买卖合同1　　出卖人： (以下简称甲方) 　　买受人： (以下简称乙方) 　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，一致同意签订如下房屋买卖协议，共同遵守。 　　一、甲方愿意将坐落于，建筑面积为 *方米的号自有楼房，出售给乙方。 　　二、上列房屋包括附属设备，双方议定房屋价款为人民币 （大写）万元人民币。 　　三、双方约定，本协议签订之日，乙方一次*清房款；甲方同时将房屋钥匙、与房产证明及各种身份证交付给乙方。双方应该同时为对方出具相应的收到凭证。 　　四、甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清楚，绝无他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。 　　五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不相互承担赔偿责任。 　　六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应该第第一时间办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应立即协助乙方办理产权过户手续。甲方应该于 年月底前协助乙方办理完产权过户事宜。 　　七、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应予全力协助。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。 　　八、本协议签订前，该房屋如有应缴纳的一切税收、费用，概由甲方负责。本协议签订后办理房屋所有权证书费用为甲方负责。其他税费按有关法律规定，各自承担。 　　九、甲方在房屋出售给乙方即乙方付清房款与甲方签订本合同后不得将房屋另行转让给他人，如若违约本约定应赔偿房款总价外还应赔付房款总价款20%的违约金。 　　十、本协议签订后，双方应该共同遵守。如违约，违约方除赔偿对方相应经济损失外，还应该赔偿对方房屋总价款20%的违约金。 　　十一、甲方法定继承人一致同意此次房屋买卖交易，并且同意本协议所有条款，甲方法定继承人无此房屋的继承权与使用权。 　　十二、在本协议履行过程中，双方发生分歧应该协商解决，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。 　　十三、本协议一式两份，双方各执一份为凭。 　　十四、本协议自双方签字之日起生效。 　　甲方（签字）： 　　身份证号： 　　通信地址： 　　邮政编码： 　　电 话： 　　乙方（签字）： 　　身份证号： 　　通信地址： 　　邮政编码： 　　电 话： 　　（法定继承人签字）： 　　身份证号： 　　通信地址： 　　邮政编码： 　　电 话 　　年 月 日 回迁房房屋买卖合同2　　卖房方（简称甲方）： 　　买房方（简称乙方）： 　　经过甲乙双方协商，就甲方向乙方出卖甲方所有在建回迁房产一事，达成以下条款： 　　一、甲方同意将位于XXXX区域约XXX*方米回迁楼房以XXX万元人民币的价格出售给乙方。 　　二、甲方保证该回迁房屋是符合现有国家及XX市房屋上市的有关规定及政策法规；甲方必须保证拥有该回迁房屋的独立产权；无任何产权争议及纠纷，并有权将该房屋上市交易。甲方保证该回迁房屋手续真实有效，回迁房屋地址在XXX区域，甲方保证该回迁房屋有效顺序为第XXX号。否则，由此造成乙方的任何损失均由甲方予以赔偿，具体赔偿数额按合同第四项。 　　三、乙方愿意在本合同第一条款和第二条款成立的前提下，就向甲方购买上述回迁房的完全产权之事签订本合同，并认可在这种情况下签订才具有法律的效力。 　　四、乙方将购买房屋款项一次*清后，甲方将房屋所有手续交付乙方。自甲乙双方交接之日起，双方信守合约，如有违约，违约方支付双倍房价的违约金既人民币XXX万元作为违约赔偿。 　　五、乙方负责办理过户各种手续，并承担过户费用。 　　六、乙方办理房屋入住和产权过户的手续时，如需要甲方提供有效证件和及时到场时，甲方无条件负责配合。不得以任何理由推脱，如不配合，属违约行为。 　　七、房屋拆迁中的拆迁补偿过度费归乙方所有，如需领取甲方予以配合协助。 　　七、协议一式二份，甲乙双方各执一份。此协议自签订之日起立即生效。并永久有效。 　　甲方产权人： 　　乙方签字： 　　甲方共同所有人： 　　年月日 回迁房房屋买卖合同3　　卖方： (以下简称甲方) 　　买方： (以下简称乙方) 　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，一致同意签订如下房屋买卖协议，共同遵守。 　　一、甲方自愿将坐落于安徽省合肥市肥西县上派镇灯塔村拆迁挂户房，建筑面积为68*方米的自有住宅，以及挂户房拆迁后补偿的安置房出售给乙方。 　　二、经双方约定挂户房房屋总价，共计人民币：陆万伍仟元整(65000.00元)。购买安置房价格以*出台的为准，挂户房拆迁后*安置房房屋一切费用由乙方支付。 　　三、所有拆迁补偿均属乙方拥有。 　　四、双方约定，本协议签订之日，乙方一次*清拆迁挂户房费给甲方;待交付安置房时，乙方按自己需要的面积支付安置房房款。安置房领取时，甲方需将安置房房屋钥匙、及相应信息交给乙方，乙方拿到后写个收单。 　　五、甲方必须保证其出卖给乙方的安置房，产权为交易本人，绝无他项权利设定或其他纠纷或产权亲属关系。 　　六、甲方所出售的房屋为拆迁安置房房产所有权，乙方通知甲方在能办理房屋产权时，甲方应该及时办理产