2023年乡村公路施工合同12篇

乡村公路施工合同12篇 乡村公路施工合同1 甲方：_____ 　　乙方：_____ 　　为了确保____县环城公路__厂至班家塔二级公路路基工程公路工程任务的顺利完成，确保工程质量和工程进度，经甲、乙双方协商，甲方将本工程的施工任务承包给乙方。为明确双方相互权利、义务以及经济责任，依据《合同法》有关规定，经双方协商同意，签定本合同。 　　第一章总则 　　1、工程名称：____县环城公路__厂至班家塔二级公路路基工程3标段。 　　2、工程地点：____县。 　　3、承包范围和内容： 　　(1)承包范围：____县环城公路__厂至班家塔二级公路路基工程公路5400-8359.032段路面工程。 　　(2)承包内容： 　　本工程建设内容包括：整修路基，水泥混凝土路面面层，培路肩。 　　4、承包方式： 　　(1)本工程实行单价承包，工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。 　　(2)工程承包单价为含税单价，税款由乙方向有关税务部门交纳，或由甲方向有关部门代交，但费用将从乙方的工程款中扣除。 　　(3)工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面工程量计算。 　　第二章工程期限 　　1、本项工程自签定合同之日起，于20________年____月____日开工，至________年____月____日结束。 　　2、乙方进场后，甲方将不定期考核乙方工程完成情况。如因人工、机械数量不足而影响工程进度，甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。乙方进场后要服从甲方技术人员及各职能部门的领导。 　　3、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均属正常停工。 　　4、乙方所拉运的材料应满足工程的质量要求。未经甲方同意，擅自拉运的质量不合格的材料，其费用不得结算。 　　第三章安全生产与文明施工 　　1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与文明施工，负责检查消除施工现场所有安全隐患，做好防火、防洪、现场安全操作等工作。 　　2、加强施工现场管理，做到文明施工，建立健全各项管理制度和安全生产措施，按照业主及监理的要求做好各项工作，树立良好的企业形象。 　　3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动。 　　第四章双方义务 　　1、甲方合同义务 　　(1)甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。帮助乙方协调与监理单位及当地有关部门及群众的关系。帮助乙方办理开工报告等手续及其它需要甲方解决的问题。 　　(2)甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。 　　(3)依照约定支付乙方工程款。 　　2、乙方合同义务 　　(1)按照施工图及相关工程质量标准要求从事工程项目建设，按时完成工程建设任务，确保工程质量合格。 　　(2)服从甲方派出的各级管理人员的管理，执行工程建设的各项规范标准。 　　(3)乙方在施工期间食宿自理。 　　第五章工程款结算方式 　　1、本工程实行单价承包。合同单价为元平方米。其中，整修路基元平方米，水泥混凝土路面面层元平方米，培路肩元米。工程结算价款以检验合格的实际完成工程量乘以合同单价计算。 　　2、甲乙双方签订合同，乙方及时进入施工现场开工后，甲方先期支付15%工程预付款，以后根据完成工程的形象进度，可逐步预借不大于完成工程造价的10%作为乙方生活费和工程款费用。待该项工程全部完成后，经甲方有关技术人员会同监理人员验收符合本项工程所应达到的质量要求后，甲方支付全部工程款项。 　　第六章纠纷解决办法 　　甲、乙双方发生经济纠纷时，应按合同条款本着友好、谅解的原则协商解决。 　　第七章附则 　　1、本合同双方代表签字、盖章后生效，到工程竣工验收、工程质量保修期满结清工程款后自行终止。 　　2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。 　　3、未尽事宜经双方协商一致后，可另签补充协议，补充协议将视为合同的组成部分。 　　甲方：_____(签章) 　　法人或授权代理人：_____ 　　乙方：_____(签章) 　　法人或授权代理人：_____ 　　________年____月____日： 　　发包方：_____ 　　法定代表人：_____ 　　承包方：_____ 　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，甲方________至______农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵__等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。 　　一、工程概况 　　工程名称： 　　工程内容： 　　二、工程承包范围 　　承包范围：施工设计全部内容。 　　三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计(大写)：______(人民币)：____万元。 　　工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。 　　四、双方的权利义务： 　　1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。 　　2、乙方必须在签订合同之日起____日内开工。 　　3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。 　　4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。 　　5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。 　　6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。 　　7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。 　　8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。 　　五、违约责任： 　　风险提示：明确违约责任 　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。 　　1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一__，按____元__支付违约金。 　　2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 　　3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。 　　4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 　　六、合同工期： 　　开工日期：________年____月____日; 　　竣工日期：________年____月____日; 　　合同工期总日历__数________。 　　七、质量标准 　　1、工程质量标准：合格。 　　2、乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。 　　3、由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。 　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期________年内承担工程质量保修责任。 　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 　　十、争议 　　1、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一致时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。 　　2、协商或起诉期间不得影响或停止施工，除诉讼保全以外。 　　十一、合同的变更与解除 　　1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。 　　2、合同履行中，因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务，申请解除合同的，主动承担违约责任，双方可协商终止合同，协商不一致时，可诉请法院解决。 　　十二、其他 　　1、本合同经双方签字后生效，工程竣工决算审计付清工程款后自然失效。 　　2、本合同正本_____份，甲、乙双方各持____份，副本____份，由甲、乙双方分别送有关部门，正、副本具有同等法律效力。 　　发包人：_____(公章) 　　法定代表人：_____ 　　________年____月____日 　　承包人：_____(公章) 　　法定代表人：_____ 　　________年____月____日乡村公路施工合同2 建设单位： (以下简称甲方) 　　施工单位： (以下简称乙方) 　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同书》和《王岭村级公路建设工程施工管理办法》的有关规定，为明确甲、乙双方在合同工程中的权利、义务和责任，经双方协商，签订本合同。 　　一、工程概况 　　1、工程名称：潜江市总口农场关口王岭村级公路建设工程; 　　2、工程内容：1.44千米水泥砼公路。 　　二、施工工期 　　1、开工日期：20__年 月 日 　　2、竣工日期：20__年 月 日 　　3、总工期：( 个工作日) 　　4、缺陷责任期：壹年。 　　三、承包方式 　　甲方将本工程的实施、完成以及任何缺陷的修复、承包给乙方，乙方负责包工包料包工期，包质量完成本工程(不包括水工配套和路基处理)。 　　四、合同价款 　　本合同实行按每公里22.5万元承包。 　　五、工程价款的支付 　　乙方材料进场后，甲方首付工程款 万元。乙方完成全部工程量后，按甲方的要求提交竣工资料，竣工验收报告，财务资料要符合国家项目要求，甲方收到竣工验收报告后，组织验收。验收合格，剩余部分在 年 月前结前工程款。 　　六、工程价款的变更 　　1、按实际验收的面积与合同面积的差额乘以合同单价办理路面价款的`增或减。 　　2、对于未能达到质量标准又难以修复的，按《王岭村级公路工程建设施工管理办法》要求调减工程价款。 　　七、工程质量 　　本工程按交通部颁布的JTGF80/1-20__《公路工程质量检验评定标准》进行质量检验，乙方的工程质量必须符合《技术规范》和《王岭村级公路工程建设施工管理办法》的相关要求。具体标准如下： 　　1、公路曲线：平曲线以沿袭老路基为主，横坡1%—1.5%，纵曲线形变坡极小长度为100米。 　　2、路基：泥结碎石部分，乙方按上述曲线标准，平整修补，碾压密实，经甲方验收合格，方能进行路面施工。 　　3、路面：王岭村级公路面宽3.5米，厚18厘米，C30砼。 　　八、其他 　　1、乙方按甲方的要求提交施工组织计划和进度计划，且随时提交甲方要求的有关工程的所有报表和报告。 　　2、乙方在本工程实施、完成和修复过程中，所发生的一切费用及损失均由乙方负责，包括施工现场、用水用电等。 　　3、本工程期为 个工作日，若工期延误，甲方按工程理论价款每天以3‰予以处罚。 　　4、乙方应建立健全安全生产责任制度，负责施工安全和人员安全，并承担因安全带来的责任和损失。 　　5、甲方负责维护乙方施工期间的社会治安和相关的民调工作，协助乙方做好施工拌制现场的选址和电力、交通管制的协调。 　　6、工程实行的总价款包干，不允许因材料人力等价格变化而调价。 　　7、《王岭村级公路工程建设施工管理办法》与本合同具有同等法律效力。 　　本合同一式陆份，合同双方各执叁份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。 　　建设单位： 施工单位： 　　代表(签字)： 代表(签字)： 　　年 月 日 年 月日乡村公路施工合同3