《龙岗中心医院零星建设工程合同》由会员分享,可在线阅读,更多相关《龙岗中心医院零星建设工程合同(12页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、 龙岗中心医院零星建设工程合同甲方:乙方:根据合同法、建筑法和建设工程勘察设计管理条例,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。一、工程概况:1.1、工程名称:1.2、工程地点:1.3、工程量: 1.4、承包方式:公开招标1.5、工期:1.6、工程质量: 1.7、合同价款(人民币)计划价: 1.8、最终结算按结算价付款二、甲方工作2.1、开工前甲方协调施工科室对施工图纸进行确认,向乙方进行现场交底。2.2、甲方指派 驻工地代表,负责合同履行对工程质量进行监督检查,办理验收。2.3、委托 对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面代表我院实施监督。三、乙方工作3.1、参加甲方组织的施工图纸
2、或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划交甲方审定。3.2 指定 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量,按期完成施工任务。3.3、严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定,严格按照图纸或作法说明进行施工,作好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算。3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。如在施工中造成的损失由乙方负责赔偿。3.5 除经甲方确认的工期顺延外,乙方逾期完工,每逾期一天乙方支付甲方人民币200元的违约金,逾期超过15天,甲方有权解除合同,乙方应承担由此给甲方造成的一切损失, 同时乙方还应向甲方支
3、付合同总金额的百分之十。3.6 因非甲方原因造成的工程质量不合格, 造成损失的,相关损失和由此发生的一切费用全部由乙方承担。 3.7 乙方施工现场应做到“活完料净脚下清”,若发现现场遗留垃圾,乙方向甲方支付合同总金额的百分之十。四、工程验收4.1、以甲方认可合格工程为准。4.2、隐蔽工程和中间验收,工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件,乙方自检合格后,通知甲方代表进行验收并进行工程量核实,甲方代表验收,签字后方可进行下一步工程。五、工程造价及结算付款5.1工程不支付前期工程款;5.2工程造价按2016年前深圳市建筑装修安装工程消耗量定额;5.3工程款支付实行一次性支付,项目竣工验收合格经审核后一
4、次性支付。在工程结算审核时,如审核价高于合同价按合同价结算,低于合同价按审核价结算。六、材料要求乙方需按甲方的要求购进原材料,因材料质量问题造成的损失由乙方负责承担。七、安全生产和防火约定乙方在施工过程中要文明施工、安全施工,要遵守建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规规范,若因乙方造成的安全伤亡及火灾事故由乙方全面承担,甲方不承担任何责任。八、其他约定工程保质期为1年。非人为或天灾人祸造成的损失,若发生损坏在保修期内由乙方全权负责。乙方应在接到甲方维修通知7日内进行现场维修。保修期过后,乙方只收取适当的成本费。九、本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不
5、成时,任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。十、本合同自双方签字盖章之日生效,双方履行完合同规定义务后本合同废止。十一、乙方应遵守龙岗区卫生计生单位采购供应商诚信档案管理规定(试行)。本合同签订后,视为乙方对该管理规定全部内容和条款的接受。如乙方违反该管理规定的,甲方及相关主管部门有权按照该管理规定的相关内容执行(如对不诚信行为进行诚信档案的污点或扣分登记、对登记情况予以公示等),乙方无权向甲方及相关主管部门追究经济赔偿责任或其他法律责任。十二、龙岗区卫生和计划生育局对龙岗区卫生计生单位采购供应商诚信档案管理规定(试行)享有解释权、修改权。双方签订合同后,如龙岗区卫生和计划生育局对该管理规定
6、作修改或变更,甲方需及时通知乙方。甲方通知乙方后,双方按照修改或变更后的管理规定执行。十三、以下附件作为本合同的补充内容,具有同等法律效应。附件1、龙岗区卫生计生单位采购供应商诚信档案管理规定(试行)2、廉洁承诺书十四、本合同一式伍份,甲乙双方各持 份,具有同等法律效力。自 合同有效期为 。十五、其他约定事项 甲方: 乙方:法人: 法人: 代表: 代表:年 月 日附件1龙岗区卫生计生单位采购供应商诚信档案管理规定(试行)第一章 总则第一条 为加强龙岗区卫生计生单位采购诚信体系建设,促进卫生计生单位采购供应商依法诚信经营和公平竞争,根据中华人民共和国政府采购法、深圳经济特区政府采购条例、龙岗区政
7、府采购供应商诚信行为管理规定、国家卫计委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定等相关规定,结合我区卫生计生系统实际情况,制定本规定。第二条 本规定适用于区卫生计生单位所有采购药品、设备、耗材、办公用品等货物、工程或者服务的采购活动。凡是参加我区卫生计生单位采购活动或与我区卫生计生单位建立合同关系的供应商,均应遵守本规定。本规定所称供应商,是指依法参与我区卫生计生单位采购活动或已向我区卫生计生单位提供货物、工程或者服务的法人、其他组织及自然人。第三条 区卫生计生单位对供应商实行长期有效、动态管理的诚信档案污点扣分登记制度。各卫生计生单位负责为参加本单位采购活动或为本单位提供货物、工程、服务的
8、供应商建立诚信档案,对供应商的不诚信行为进行考核、登记与上报。区卫生计生局负责制定、解释诚信档案污点扣分登记规则并组织实施监督、统筹管理,负责在官方网站上设立专栏,对诚信档案污点扣分登记情况进行公开披露。第四条 对供应商诚信档案管理应当遵循公开透明、公平、公正、简便、高效的原则。第二章 供应商诚信档案污点扣分登记及应用规则第五条 各卫生计生单位对供应商在参加采购活动或提供货物、工程、服务过程中违反国家、省、市、区相关规定或合同相关约定的行为,应按照本规定,在供应商的诚信档案中记录污点或扣分,逐级上报上级主管部门,并将诚信档案污点扣分登记情况应用于采购活动中。第六条 诚信档案污点与扣分登记情况应
9、用于采购活动中时须按本规则进行换算并累加。按本规定第七、八条扣分累积10分可换算为一个污点,按本规定第九条记录一个污点可换算为扣分10分。第七条 供应商诚信档案建立后,卫生计生单位查实供应商在参加采购活动中有下列行为之一的,按本规定在其诚信档案中予以扣分:(一)提供虚假材料谋取中标或合作机会的,视材料的重要性,扣5-10分;(二)对产品、服务信息与实际不符的宣传或故意误导采购单位的,扣5分;(三)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,扣5分;(四)与采购单位或其他供应商恶意串通的,扣5分;(五)向采购单位行贿或者提供其他不正当利益,视情节轻重,扣1020分;(六)在招标过程中与招标采购单位进行
10、协商谈判后、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的,扣5分;(七)拒绝有关部门监督检查或在监督检查中提供虚假情况的,扣5分;(八)在招投标过程中存在恶意投诉行为的,扣5分;(九)不遵守开标现场纪律、故意扰乱开标现场秩序的,扣4分;(十)开标后擅自撤销投标,影响采购活动继续进行的,扣4分;(十一)因遗漏资质性文件导致项目废标,影响采购活动继续进行的,扣4分;(十二)其他违反采购相关规定的,视情节轻重,扣1-5分。第八条 供应商诚信档案建立后,卫生计生单位查实供应商在提供货物、工程、服务过程中有下列行为之一的,除按照合同约定及法律规定追究违约责
11、任外,按本规定在其诚信档案中予以扣分:(一)超过合同约定的供货、完工、服务等时限约定的,视影响严重性,扣1-5分;(二)违反合同约定,减少货物数量、降低配置、技术要求、质量或服务标准的,视情况严重性,扣510分;(三)不能提供合格产品及服务,或擅自降低产品质量等次,以次充好、偷工减料的,视情况严重性,扣510分;(四)实际提供的有关产品性能指标或技术服务能力明显低于合同约定的,扣5分;(五)售后服务中故意抬高维修配件价格的(明显高于市场平均价格),扣4分;(六)无正当理由,未按合同约定履行技术支持、其他售后服务或者售后服务态度恶劣的,视严重程度扣27分;(七)未按照合同约定履行其他义务,给采购
12、单位造成不良影响的,视严重程度扣1-5分。第九条 供应商诚信档案建立后,供应商有下列情形之一的,按本规定在其诚信档案中记录污点:(一)因违反国家、省、市、区招投标、采购相关规定,被处以罚款处罚的,记一个污点;被禁止一年内参加区(及以上)政府采购活动的,记二个污点;被禁止二年内参加区(及以上)政府采购活动的,记三个污点;被禁止三年内及以上参加区(及以上)政府采购活动的,记四个污点;(二)在参与区卫生计生单位采购活动过程中,因商业贿赂行为,被财政、市场监管、食品药品监管等部门作出行政处罚的,记三个污点;由纪检监察机关以贿赂立案调查,并依法作出相关处理的,记三个污点;行为情节轻微,人民检察院作出不起
13、诉决定的,记三个污点;经人民法院判决认定构成行贿罪,或者犯罪情节轻微,不需要判处刑罚,人民法院依照刑法判处免于刑事处罚的,记三个污点;属于法律、法规、规章规定的其他情形被列入商业贿赂不良记录的,记三个污点。(三)因其他采购活动过程中或合同履行过程中相关违法违规行为,受到行政处罚的,记一个污点;受到刑事处罚的,记二个污点。第十条 各卫生计生单位在采购活动中应按本规定对诚信档案污点扣分登记结果进行应用:(一)采用招标方式以综合评分法项目评标时,对区卫生计生单位系统诚信档案有记录污点或扣分的供应商,应将污点或扣分全部换算为污点并累加,一个污点扣一分,二个污点扣两分,以此类推不封顶;(二)采用招标方式
14、以价格为主的采购项目评标时,对区卫生计生单位系统诚信档案有记录污点或扣分的供应商,应将污点或扣分全部换算为污点并累加,一个污点给予5%的价格加价,二个污点给予10%的价格加价,以此类推不封顶;(三)采用其他采购方式的,在供应商条件相当的情况下,应根据区卫生计生单位系统诚信档案污点扣分登记情况,将五年内的污点或扣分全部换算为扣分并累加,优先选择扣分较少的供应商;(四)供应商在区卫生计生单位系统诚信档案污点及扣分记录全部换算为扣分累计满50分的,取消其在我区卫生计生单位所有采购活动中的供应商资格,我区所有卫生计生单位在污点扣分记录公布后,不得购入该供应商的药品、设备、耗材、办公用品等货物、工程或者
15、服务。(五)对合同履行期内无污点扣分记录并提供优质服务的供应商,实行优先合同续期的奖励机制。对合同续期的提请、期限及评定具体办法按深圳经济特区政府采购条例实施细则等相关规定执行。第三章 供应商诚信档案污点扣分登记信息来源渠道第十一条 对下列渠道发现的供应商的不诚信行为,区卫生计生单位有权在诚信档案中记录污点或扣分:(一)区卫生计生单位在采购活动或接收货物、工程、服务过程中自行发现的不诚信行为;(二)区卫生计生单位在处理质疑和投诉过程中发现的不诚信行为;(三)区政府采购中心在政府采购活动过程中发现的不诚信行为;(四)区政府采购监管部门在监督检查过程中发现的不诚信行为;(五)其他供应商、采购代理机构在政府采购活动中发现的不诚信行为;(六)其他政府采购单位在采购活动或接收货物、工程、服务过程中发现的不诚信