建筑安装工程合同(合集15篇)

《建筑安装工程合同(合集15篇)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑安装工程合同(合集15篇)（56页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、建筑安装工程合同(合集15篇)建筑安装工程合同1 订立合同双方： 建设单位，_，以下简称甲方； 拆迁户（单位），_市（县）_区（镇）_街（路）_号房主（代表人）_，以下简称乙方 根据_建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行 一，乙方在甲方用地范围内共有_结构的住房_幢_间，共_平方米原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）甲方

2、负责于一九_年_月_日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资，材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）_平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾） 二，乙方应于一九_年_月_日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后_日内一次付给乙方搬迁费_元 三，甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助： ，乙方自行找房周转，每人每月补助_元； ，由乙方所在

3、工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助_元； ，乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助_元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用 四，甲方安置乙方的住房位于_，共_套_间，_层_号，配有_等设备 五，乙方家庭的全部成员（岁以上者）_等_人一致签字同意_作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文字上签字甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人_领取甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任 六，甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的_向乙方偿付违约金（如不

4、按时按量向乙方单位拨给报应的投资，材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付_元违约金）；甲方如不按 合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付_元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务 乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金_元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况 七，其它： _本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同合同中如有未尽事宜，须经双方共同协

5、商，作出补充规定补充规定与本合同具有同等效力合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式_份，交_市（县）房地产管理局，建设银行，建委，计委_等单位各留存一份建设单位（甲方）：_（公章）地址：_ 代表人：_电话： _银行帐户：_拆迁户（乙方）代表人：_（盖章） 家庭岁以上成员：_（盖章或签名）地址：_ （乙方如系单位，则应有单位公章，地址，代表人，电话，银行帐户）一九_年_月_日订 建筑安装工程合同2 发包人全称：（以下简称：甲方） 承包人全称：（以下简

6、称：乙方） 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同（示范本本）及其它有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 施工现场条件：以现场实际情况为准； 施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。 二、工程承包方式、承包范围及承包内容： 1、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。 2、承包范围：包所有基础、主体结构、

7、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 3、承包内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内排水、弱电的全部安装工程，电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。具体如下： A、给排水部分：给水部分：接口、起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。 B、电气部分：从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开

8、关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工：施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。 三、双方责任： 1、甲方负责提供施工图纸一套，协调施工用电。 2、乙方负责按时按质按量完成安装工程程序及调试。 3、承包施工过程中，乙方不

9、能以人工、材料价格上涨或其它原因为借口不进场施工。乙方若出现不正常施工、有意莫工、拖延工期的情况，甲方有权安排其它施工队进场施工，人工费从乙方扣除。 4、工完场地清。 四、工程费计算方式： 1、按工程施工图纸建筑面积每平方米（ ）元计算。如乙方延工期按每平方米（ ）元计算。如再延期超30天按照每平方米（ ）元计算。 注：如由甲方材料供应不上的，与乙方无关。 五、付款方式：乙方组织人员进场施工后，甲方要每月按预计工程总价的8%支付给乙方。完工检测合格后，一周内支付工程总价87%给乙方。扣5%工程款作为保修期的质量保证金。一年后没有质量问题，一周内无息一次性支付给乙方。 甲方签字 乙方签字 建筑安

10、装工程合同3 订立合同双方： _，以下简称总承包方：_，以下简称分包方。 双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成_工程之建筑安装任务， 经充分协商，特订立本合同。 第一条 工程名称 _。(指分包部分之工程名称) 第二条 工程地点 _。 第三条 工程范围 _。(可用列附表办法) 第四条 质量标准 _。(可依照工程施工详图、施工说明书及安装工程施工验收技术规范列出) 第五条 承包方式 _(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料， 分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。 第六条 工程总价 本工程包价计人民币_元整。 第七条 工程包价 本工程包价计

11、人民币_元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方 供应材料总值)。 第八条 付款办法 第九条 工程期限 按本合同第三条规定的工程范围自_年_月_日开工至_年_月_ _日止全部完工。 第十条 中间交工 本工程项目范围内的_工程，自_年_月_日开工于_年_月 _日开工于_年_月_日完成交工。 第十一条 双方联系制度及协作办法 _。 第十二条 关于工程保密办法 _。 第十三条 违约责任 _。 第十四条 特殊条款 _。 第十五条 合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。 第十六条 合同份数 本合同正式本二份，双方各执一份，副本_份， 总承包方收执_份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执_份。 第十七条 合同附件 总承包方： 负责人：_地址：_电话：_ 分包方： 负责人：_地址：_电话：_ _年_月_日订立 建筑安装工程合同4 发包单位：_ 承包单位：_ 为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据_和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。 一、承包工程项目 1工程项目名称：_ 2工程地址：_ 3承包范围：_ 二、工程项目期限 _年_月_日至_年_月_日。