《家庭装修施工合同模板_家庭装修简易合同_家庭装修合同模板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《家庭装修施工合同模板_家庭装修简易合同_家庭装修合同模板（50页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、该文本为Word版，下载可编辑家庭装修施工合同模板_家庭装修简易合同_家庭装修合同模板 【.jht868. - 家庭装修合同模板】 大家在写施工合同的时候一定出现过很多的疑问，对于合同的拟写是一件非常专业的事，那么标准的合同格式究竟是什么样的呢？合同范本网我为您精心挑选和推荐家庭装修施工合同模板，供您参考，收藏跟阅读，希望能够帮助您解决您现在遇到的问题。 以下是合同范本网为大家整理的家庭装修施工合同模板文章，供大家参考！我提示更多合同范本请点击合同范本网以下链接:租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同 业主 (以下简称甲方)： 施工队(以下简称乙方)： 联系电话：
2、 联系电话： 身份证号码及复印件 工程项目： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。 一、 工程概况 1、工程地址： 2、居室规格： 房型 层 （式） 室 厅 厨 卫 总计：施工面积 平方米； 3、施工内容：详见本合同附件（一）家庭装潢施工项目明细和户型施工图。 4、委托方式： 二、 工程价款 清包工费： 元，大写： 三、 付款方式 1、施工队进场，预支生活费： 元， 2、水电工完工，付 元 3、木工完成，付 元， 4、泥工完成，付 元， 5、工程竣工，付 元， 6、工程施
3、工中如有项目增减或需要变动，增减项目的价款甲乙双方协商后，待增减项目完工时一并结清。 7、工程质量保修金 元，从竣工之日起1年后支付。 8、若工程竣工时所有验收项目均达到甲方验收标准且验收满意，甲方将多支付乙方额外的工程奖励基金元。 四、 设计 1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作； 2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。 五、 材料 1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。 2、凡由甲方所提供的所有建筑材料，经由乙方验收后并给予保管，非经甲方同意，不得挪作他用
4、；乙方如挪作他用或保管不当造成遗失的，应按材料的实际价格的2倍补偿给甲方。 3、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料；若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。 4、若需乙方代购部分材料，乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。 5、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。 6、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。 7、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。 8、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。 六、
5、 工期及工程质量检查与验收 1、从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延；因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天。 2、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午 _ 点 _ 分至 _ 点 _ 分；下午 _ 点 _ 分至 _ 点 _ 分。 3、工程质量检查及验收 a、本工程质量评定验收标准的依据： 施工图纸、作法说明、设计变更； 住宅装饰装修工程施工规范（gb50327-）； 市家庭居室装饰工程质量验收标准(dbj/to1-43-) b、过程验收项目：基础改造工程、水电线路改造工程（封闭前），防水工程（铺设瓷片前），吊顶工程（封石膏板涂料前），门窗工程、细木
6、工程、墙漆工程； c、验收合格项目双方确认；不合格项目限期整改，另行验收，直至合格为止。 七、 材料搬运 甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。 八、 垃圾清运 1、垃圾袋装化； 2、垃圾应日日清； 3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。 九、 劳动力管理 1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件；2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜； 3、乙方应具备在长沙市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担； 4、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员； 5、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或怠工。 十、 施工机具 乙方自带施工所需工
7、具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。 十一、工地现场管理 1、现场禁止使用明火； 2、油漆材料必须和其他材料分开放置。 十二、维修 1、因乙方施工原因导致的质量问题， 乙方应在两年内无偿维修。 2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。 3、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从工程保修金中扣除。 十三、合同附件 1、施工内容项目及造价明细。 十四、合同争议 1、出现争议甲乙双方先协商。 2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。 十五、其它说明和要求： 1、
8、须隐蔽的管线应在甲方验收合格后再进行隐蔽作业，竣工交验前应向甲方提供室内水电管线的竣工图。 2、除上述装潢要求外，如有增加工作，双方另行协商，施工费不得高于同类平均水平。 3、工程为清包，甲方只提供材料。施工工具等设备由乙方施工承包人自备自理。 4、乙方施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。 5、乙方应指派（姓名） 为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。 6、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。、 7、施工单位负责及时清理建筑垃圾
9、至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。 8、乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。 9、附则 本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。 本合同签订后工程不得转包。 工程竣工完结后合同履行完后自动终止。 本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。 甲 方： 乙 方： 签 章： 签 章： 签约日期： 签约日期： jht868.精选阅读 家庭装饰装修施工合同模板 本文今天为大家介绍的是家庭装饰装修施工合同模板精选，供各位查
10、看，希望看完后让您有所收获。更多精彩内容更新尽在，敬请关注。 甲方(业主)：_ 乙方(承包方)：_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消费者权益保护法以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况 装饰工程施工地点：_ 施工内容：_ 承包方式：_ 合同总工期_天，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工。 合同总价款(金额大写)：_ 其中：人工费_元，材料费_元。(见附表一) 二、双方工作 1.甲方工作 1.1 开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施
11、工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并经乙方书面确认。 1.2 办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。 1.3 向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。 2.乙方工作 2.1 按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。 2.2 乙方指派_(姓名)为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。 2.3 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。 2.4 遵守
12、国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。 2.5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 三、工期 1.工期延误 1.1 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延： (1)甲方不能按约定提供开工条件。 (2)设计变更和工程量变化。 (3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。 1.2 由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_元。 1.3 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_元违约金。 四、工程价款支付 开工日前三天，甲方支付总价款的_%，计_元
13、; 工程日期过半，甲方再支付总价款的_%，计_元; 验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部门，计_元。 五、材料供应 1.甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表二)。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。 2.乙方采购的材料乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表(见附表三)注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。 六、工程变更 在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单(见附表四)后方可进
