《工地劳务分包合同范文630字_工地分包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工地劳务分包合同范文630字_工地分包合同（128页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、该文本为Word版，下载可编辑！工地劳务分包合同范文630字_工地分包合同 【.jht868. - 工地分包合同】 大家一定见过各种各样类型的合同，而合同则是对于我们答应的事情的一种承诺，那么标准的合同格式到底是什么样的呢？下面是我为大家整理的推荐！工地劳务分包合同范文630字，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 工地劳务分包合同【篇一】 甲方： (简称甲方) 乙方： 身份证号码： 根据合同法及建筑法的相关条款，本着公平、自愿的原则就 西雁小区住宅N1-N5号楼 、沿街商铺 工程的班组劳务分包，经甲乙双方协商同意，特拟定以下协议条款： 一、劳务分包范围和工作内容( ) A、施工图纸上的电
2、气工程、给排水及采暖、(消防工程不在此范围内)。 1、交工验收配合工作及所有楼层卫生清理。 2、施工现场临时用电由乙方负责安装和管理。 二、分包性质：单项劳务清包工(自负盈亏)。但乙方自备或自购中小型机具、手头工具及相应辅助材料。 三、质量要求：( 合格 ) 四、工期要求：结合本工程项目部现场施工情况所制定的生产进度细节执行。 五、甲方义务和权利： 1、甲方负责对工程的施工组织及协调，对技术、质量、安全文明施工的交底和安排。 2、甲方负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、质量、安全文明施工、材料使用情况。 3、甲方负责解决施工中存在和发生的技术问题，负责在施工中各工种、工序间的协调与配合
3、。 4、甲方负责制定工期进度计划和施工方案以及工程施工管理制度、条款。注：“管理制度”、条款附合同后，签字盖章后与本合同具有同等法律效力。 5、在乙方不能满足甲方工期、质量、安全的要求时，甲方有权终止合同，乙方无条件带工人先退场后结算，并按已完工作量的40%结算劳务费，工资支付给工人手中。如乙方因此闹事影响工期，一切经济损失由乙方全部负责赔偿。 6、甲方有权合理指挥、调度、安排乙方生产。 7、乙方对劳务工资发放不合理不到位，甲方有权改变发放方式(见付款方式)。 8、根据乙方职工的数量和素质，甲方有权调整乙方所施工的工作面。 9、甲方有权代扣代缴乙方应缴的税费及其他管理费。 10、乙方在施工中所
4、有未完善的工作量，甲方有权在结算时扣除其费用。 11、甲方不负责乙方的债权、债务等连带责任。 12、乙方中途自动退场甲方有权不给结算劳务费，如造成严重后果的，一切经济损失由乙方负责赔偿。 13、因业主资金短缺或手续不全造成停工10日以上，甲方有权书面通知乙方分流工人转岗，待工程复工，乙方如不能及时组织人员恢复正常施工，甲方有权另行安排其他班组进入施工，原合同就此终止。 六、乙方的权利和义务 1、乙方可要求甲方提供正常安全的施工环境。 2、乙方可拒绝违章、野蛮施工的指令。 3、乙方在施工中与其他班组必须相互配合、互相协调，严格按照图纸、建筑规范、规程及施工工艺进行施工。 4、乙方在施工过程中，必
5、须无条件服从甲方管理人员以及其他上级部门的管理、指挥和调度，服从遵守现场的一切管理制度和条款。 5、乙方必须安全生产、不违章操作、不野蛮施工，否则发生的安全、质量事故责任均由乙方承担，在机械及安全设施的使用过程中必须爱护，并专人负责。乙方在工程施工过程中要严格按照施工图纸进行材料计划并上报，凡因乙方计算错误，导致材料出入过大，所发生的材料损失，由乙方承担。 6、乙方在施工过程中必须做到工完料净场地清，对一切工具和材料负责回收、清理，如发生浪费、损坏、丢失必须招价赔偿。到场材料由乙方使用的，下车由乙方负责安排人员卸车。 7、乙方必须根据施工情况和工作量调动能满足工期、质量、安全要求的素质好过硬的
6、充足劳动力，杜绝用零散跑工，且必须持证上岗，并将施工人员花名册、身分证复印件、劳动合同上报甲方备案。 8、乙方所有职工必须遵守国家法律、法规及治安条例。 9、在施工过程中，因乙方责任导致各部门及甲方的各种罚款及扣款，由乙方全部承担。 10、乙方必须按规定及时办理职工的暂住证、劳务证、就业证、操作证等证件。 11、乙方必须承担本工程一切不可抗拒因素所造成的误工经济损失。 12、乙方必须无条件与甲方签订安全责任书。 13、因业主资金不到位或手续不全造成停工10日以上，班组有权组织工人分流到其他工地，工地复工后，班组有义务恢复正常施工。 14、乙方自行解决食宿问题，费用自理。 七、分项工程承包单价及
7、结算方式： 1、结算单价：( ) A、在保证工期、质量、安全的前提下，甲方按元/平方米(按照施工图纸上的建筑面积)给乙方进行结算。 、甲方对乙方按实际工程量进行结算; 、本工程图纸设计变更单项工程量不超过20xx元的，不给计算; 、乙方必须具有甲方派驻现场主管人员签字的结算书，公司总经理签字后方可生效。 八、付款方式： 1、甲方每年度分四次给乙方支付劳务费：学生上学每人500元人民币，农忙款每人1000元人名币，工人返乡时回家路费每人20xx3000元人民币，其余劳务费在每年度农历12月25日前支付，以上劳务费发放总额不得超过乙方实际完成工作量劳务费总额的90%，剩余劳务费在本工程竣工交付使用
8、，甲方与业主结算后支付。保修费用按国家有关规定，到期后一次性返还给乙方。 2、跨年度工程，甲方给乙方支付劳务费不超过乙方实际完成工程量总额的80%。 3、每次劳务费发放前，乙方必须把职工的工资表造好附带职工身份证复印件上报甲方财务(工资表总额不能超过预算金额)，有财务到银行办卡、按照工资表把工资划到每个职工账上。如果乙方不配合工作，工资发放不到位，一切责任由乙方自己负责。 九、补充条款： 十、违约责任： 1、因乙方原因造成工程停工或工期延误，乙方承担给甲方造成的一切经济损失，且每停工或延误一日，应向甲方支付5000元违约金。 2、因甲方原因造成工程停工或工期延误，甲方应顺延工期。 十一、争议：
9、双方在履行合同发生争议时，可以自行和解或要求有关部门调节，如任达不成共识，可按下列方式解决： 1、向合同签证地仲裁委员会申请仲裁; 2、依法向有管辖权的人民法院起诉。 十二、其他事项 1、此协议一式三份。经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。工程竣工付清工资款后，此合同书自动解除。 2、本协议未尽适宜，双方协商解决。 以上协议条款系双方共同遵守和执行，如有违约，有违约方承担一切经济及法律责任。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 工地劳务分包合同【篇二】 工程名称： 发 包 方： 承 包 方： 身份证号： 家庭住址：
10、 联系方式： 签约时间： 年 月 日 甲方(全称): 乙方(全称): 甲方将所承建的 石羊场综合楼附属楼 工程，本着互惠互利的原则委托于乙方施工，根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及相关规定，双方本着自愿、诚信、平等的原则，经过友好协商，达成如下共识，订立本协议，双方共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 总价 4、其他约定： 1、甲方交予乙方的施工图纸范围内所有工程量均包含在乙方工作内容的单价中。 2、以上工程量为暂估数，工程完工后按实际发生量结算，单价不变。 3、以上报价均包含制作、安装、五金件及辅材等，全部包干。 4、钢结构相关检测由乙方负责，价格包
11、含在综合报价中，钢结构工程资料及竣工图由乙方负责完成。 第二条：付款及结算方式 1、钢结构安装完毕，经项目经理部验收认可签字后，甲方付至合同款中主钢结构的 给乙方。 2、工程竣工，交工资料交齐，经业主、监理等相关部门验收合格后，甲方付至合同总价款的 给乙方。 3、工程审计完成后付至总工程款的 95% 给乙方。 4、留5%余款作为质量保证金，在两年的质保期满后无任何质量问题，甲方于两周内付清余款给乙方。 5、甲方每次向乙方支付工程款时，乙方应提供以下内容： 乙方应提供与每次付款额相等的材料发票（增值税发票）。 乙方应提供经现场施工人员亲笔签名后的工资清单。 第三条：工期 本工程合同工期 30 日
12、历天。 1、开工日期：本合同工程暂定于 年 月 日开工。 竣工日期：于 年 月 日竣工。 由于业主、甲方或第三方原因和因不可抗力的自然因素影响时，工期顺延。开 工时间为暂定时间。 工程延期罚款：未按合同要求日期竣工，每延误一天，按 20xx 元/天进行罚款。 2、乙方进入现场须保证施工高峰最低人数不得少于 人，如达不到要求， 甲方有权按300元/天/人进行处罚并有权安排其他施工队进场。 3、因停电、停水、刮风、下雨等人力不可抗拒因素造成的停工、窝工，甲方 不予支付任何费用。 4、因甲方原因（如构件影响、材料影响）造成的停工、窝工，五个工作日内 甲方不予支付费用，但超过五个工作日以上，经现场项目
13、经理签证、认可后，可以支付一定比例的停工工资（注：可按当时工人日工资的市场价的60%商议）。 5、由于业主拖延工程款的支付造成现场无法施工，经公司同意施工队应配合项目部共同向业主索要工程款，要款期间的工人工资由甲方据实支付。但停工时间不能超过五天，五天后施工队可以分流工人，甲方不再支付工人停工工资。 第四条：图纸资料 本合同生效后，甲方向乙方提供施工图纸及有关技术资料 1份。负责向乙方进行技术和安全交底并提供技术服务。工程施工过程中乙方应无偿配合甲方做一些现场实测数据等工作，并在工程竣工时配合甲方进行资料整理和收集工作。 第五条：材料供应 1、钢材、高强螺栓、节点补漆用油漆、角驰支架、地脚螺母等均由乙方提供。 2、普通螺栓、垫圈、垫片、用于调整标高的垫板、氧气、乙炔、焊条、自攻 螺丝、拉铆钉、硅酮胶、雨水帽均由乙方自备并承担全部费用。 3、安装所需配套工具及机具、脚手架、安全防护用品、劳动保护用品以及施工措施用料由乙方自备并承担全部费用。 4、乙方负责到达现场的构件、材料、配件及设备等的卸车，以上物品到场后，甲方组织乙方共同验收合格后，交由乙方保管、使用，乙方应确定专人负责此项工作，如有丢失或损坏，乙方自行承担。 5、现场加工设备、装车、吊车及二次倒运费用由乙方负责并承担费用。 第六条：工程变更 1、业主或监理工程师发出工程变更指令，甲方收到后24小
