《桩基工程施工合同模板1940字_桩基工程施工终止合同_桩基工程施工终止合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《桩基工程施工合同模板1940字_桩基工程施工终止合同_桩基工程施工终止合同（140页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、该文本为Word版，下载可编辑桩基工程施工合同模板1940字_桩基工程施工终止合同_桩基工程施工终止合同 【.jht868. - 桩基工程施工终止合同】 合同范本网为大家提供施工合同有关的撰写指南以及格式，只有把合同写好了心里的石头才能落地，那么合同上的条款应该怎么写呢？下面是我为大家整理的最新桩基工程施工合同模板1940字，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 桩基工程施工合同【篇一】 工程发包方：(甲方)_ 工程承包方：(乙方)_ 为保证工程顺利施工，双方根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规经协商达成以下协议条款： 一、工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 工
2、程内容：_ 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 1、工程施工日期_年_月_日机械进场。 2、打试桩结束时间_月_日。 3、正式施工全部工期为_天有效工作日，正式施工为_年_月_日，正式施工日期有提前或退后业主提前_天通知承包方。 4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影响则工期顺延。(发包签证为准)。 5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。 四、质量标准 1、工程质量标准： 2、承包方施工的管桩必须达到一、二类标准。不得出现三、四类桩。 五、合同价款 合同总价：施工费用约_元(_元)，管桩材料费用约_元( _元)，结束后按实调整。 六、双方权利和义务
3、 (一)发包方的权利和义务 1、施工现场三通一平(路通、水通、电通电源至施工现场100米内、施工现场平整)，由发包方在机械设备进场前3日内完成，并能满足桩机运输车辆正常通行，提供地下管网平面图并负责清理现场障碍物(便道位置由乙方指定，甲方负责实施)。 2、负责在开工前3日提供施工图，场地地质勘探报告各二份，并组织图纸会审，形成书面纪要。 3、负责协调建筑物主轴线的定位，确定现场水准点和坐标控制点。 4、负责管桩的及时供应且运至桩机施工地点的30米范围内。 5、有权监管承包方施工过程中的一切生产活动，但不得强行干涉或违背可观规律去乱指挥，否则造成一切安全生产质量事故由发包方承担。 6、有义务协调
4、解决施工现场四邻关系。 (二)承包方的权利和义务 1、按照国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。 2、提交承包方有效的资质文件。 3、做好开工前的各项准备工作，包括场内定位放线，设备进场并调试完毕做好施工人员的组成工作。 4、编制施工组织设计，提交开工报告于开工前报业主或监理，经审批后方可正式开工。 5、现场施工必须按照设计图纸、国家规范及安全操作规程，按章操作。 6、应对施工人员进行安全教育后再上岗，做好文明施工，确保无安全质量事故。 七、工程量确认 1、工程量计算办法： (1)桩长度计算方法：按设计图纸及相关设计变更有效桩长以延长米计算。 (2)施工综合单价：PHC600(1
5、30)AB：_元米 (3)材料单价：PHC600(130)AB：_元米 2、工程桩检测合格，甲方在接到决算报告30天内，按图纸核定已完工程量。若发包人在收到承包人决算报告30天内未进行计量或以各种理由不计量，则从第31天起报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付依据。 3、决算审核，承包人必须派专人配合，如无人配合审计，中途缺席超过2天，甲方直接审计或事务所审计，结果仍然有效。 八、工程款的支付 针对桩基工程的特殊性双方约定： 1、施工至_付至工程量的_%。 2、施工结束后付总价款的_%。 3、桩基检测结束后质量齐全已完工程量的_%。 4、桩基工程资料提交主体封顶付至合同额的_%。 5
6、、材料费用款到发货，合同签订后付材料费用的20%。 九、竣工验收 1、桩基竣工验收由甲方组织。 2、乙方负责提交三套完整的桩基技术资料在验收后15天内提交给发包方。 3、工程未经验收若发包方自行上部施工，出现一切问题由发包方负责。 十、违约、索赔和争议 (一)违约 1、发包人违约; 1)发包人不按时支付工程款，导致施工无法进行时; 2)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款; 3)发包人不履行合同义务或不按合同履行义务的其他情况，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的直接经济损失，顺延的工期，并支付违约金。 4)因发包人原因造成承包人停工，由此造成承包方桩机台班停置费按1000元/天计
7、算。 2、承包人违约 1)承包人不能按协议所约定的工期或监理工程师(业主)同意顺延的工期内完成。 2)因承包人施工质量达不到协议书约定的质量标准。 3)承包人不履行合同内义务的其他情况等，则承包人赔偿因其违约给发包人造成的一切损失。 4)开始正式打桩后，发包方发现承包方不能满足经现场监理审批的工期要求(合同天数)，发包方有权另加工程队伍，承包方不得阻挠。 (二)索赔 1、当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生的有效证件; 2、当一方向另一方提出索赔要在索赔事件发生后28天内送交报告，受理方要在28天内予以回复，否则视为该索赔已认可。 (三)争议 双方约定，在履行合同过程
8、中或未尽事宜发生争议时，在协商未果的情况下，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。 十一、有关事项 1、为保证工程能顺利实施，发包方委派同志为工地代表，承包方委派为工地代表，随时协调处理工程施工中的一切事项。 2、本合同自签订之日起生效，工程款结清后自行废止。 3、本合同条款与国家、省、市有关法律相抵触时，一律以国家、省、市法律法规为准。 十二、其它 1、合同价款中含第一次试桩检测期间的机械停滞周期为15天，超过此期间停滞费用另计。 2、如因第一次试桩结果未能满足设计要求，再次要求打试桩，机械停滞费台班按投标报价所报费再行结算。两种规格一种试桩合格不计停滞费，两种都不合格按20xx元/天/台。
9、3、如需引孔或增加其它的技术施工措施所造成的费用另行协商结算。 4、按照合同工期，乙方每提前或延期一天，甲方予以奖励或处罚20xx元/天。因付款不及时造成工期延误，按机械停滞台班补偿。 5、合同签订后，若乙方无正当理由机械设备不进场或甲方无故拒绝乙方进场施工，则违约方赔偿另一方10000元整。至合同签订后2天内。 6、甲方要满足本合同签订幢楼桩基工程连续施工，如果中途停滞时间超过一周，甲方补偿乙方一周以外每天停滞费20xx元/天，需要临时桩机退场，甲方补贴进退场费陆万元/次。 7、合同中未尽之处，以现场实际进行签证。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字
10、)：_ _年_月_日_年_月_日 桩基工程施工合同(篇二) 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商一致同意，达成如下合同条款，以资双方共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、 工程名称： 2、 工程地点： 3、 工程内容： 桩基工程 4、 工程承包范围：打桩 第二条：工期 本工程开工时间_年_月_日，具体以甲方书面通知为准，施工日历时 天。因甲方原因造成的延期开工、中途停工及设计变更等，则工期相应顺延，并按实际开工日期计算工期。 第三条：合同价款及支付方法 1、 预制桩型号、规格、数量、单价 2、上述单价
11、均为闭口包干价，以后不做调整。 3、 合同总价：本合同打桩总价为 ，如需增减3。1款中所列型号的预制桩的数量，就增减部分按本合同第3。1款所列单价以实际发生的数量计算总价。 4、工程款的支付方法 a、 本合同签订后桩机进场、同时50%桩全部到现场并经乙方验收合格后，甲方支付给乙方打桩款的30%，计 元。 b、桩基工程验收合格后一个月内甲方支付给乙方打桩款的65%，计 元，累计支付至打桩款的95%。 c、 打桩的剩余的5%待桩基验收合格取得验收合格证明后满_年后付清。 d、每次甲方付款前 7 天，乙方应开具相应金额合法有效的发票给甲方，否则甲方有权相应迟延付款而不承担任何违约责任。 第四条：各方
12、的责任 1、 丙方应在开工前办理施工许可，并提供在打桩区域内的电缆，煤气、上下水管道等分布情况，并提供相关资料进行交底，以免造成经济损失。甲方应做好三通一平，提供运输车辆进出道路交乙方使用。 2、 丙方必须在开工前提供勘探资料、桩基础图纸等。 3、 由甲方负责放线定位，甲方负责复核验收，保证桩位准确无误。水准点与坐标控制点位置由甲方提供，并在开工前由甲方以书面形式在施工现场交给乙方。乙方在打桩过程如遇到地下障碍物无法施工时，由乙方向甲方及时提出，甲方须在三天内提供处理方案，超过三天由甲方补偿给乙方机械台班费（台班费用另行协商）。 4、 甲方于开工前将施工所需的水、电线路在施工现场内提供接口，乙
13、方在开工前到甲方处办理安装计量表具手续后，安装计量表具。场内接管、接线由乙方自行解决。费用由乙方承担。 5、 乙方进场施工前，应对于现场是否符合施工条件进行书面确认，乙方未确认而直接开始施工的，视为乙方认可现场已符合施工条件。 6、 为保证本工程的实施与完成，乙方应提供所有为保证质量和工期所必须的工具、机械设备以及材料、人工等。乙方收到甲方施工图后，在3天内提供施工组织设计方案，经甲方、监理确认后实施；乙方需保证有 2 台打桩机同时正常工作。 7、 乙方保证在施工期间对周边环境（建筑物，道路，管线）的安全进行保护，同时对已完工的成品、半成品进行保护，若造成损坏则由乙方赔偿。 8、 在工程进行的全过程中，乙方应时刻保证现场有足够的和合格的操作工人和管理人员在现场进行操作，保证工期按时完成和按计划执行。如甲方认为乙方现场
