《1360字建设工程施工合同_建设工程施工合同_建设工程施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《1360字建设工程施工合同_建设工程施工合同_建设工程施工合同（71页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、该文本为Word版，下载可编辑1360字建设工程施工合同_建设工程施工合同_建设工程施工合同 【.jht868. - 建设工程施工合同】 合同是我们生活中必备的东西，而合同则是甲乙两方达成共识互相尊重的表现，那么优质的合同范本改如何撰写呢？那么下面是合同范本网我收集整理的1360字建设工程施工合同，希望能够帮助到各位。 1360字建设工程施工合同甲方（发包人）：_乙方（承包人）：_根据中华人民共和国合同法、建筑工程承包合同条例及有关法律规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确甲乙双方的权利与义务，共同达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_。2
2、. 工程地点：_。3. 工程立项批准文号：_。4. 资金来源：_。5. 工程内容：_。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)。6. 承包方式：7. 工程承包范围：_。二、合同工期计划开工日期：_年_月_日。计划竣工日期：_年_月_日。工期总日历天数：_天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以实际工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量需符合_标准。四、签约合同价与合同价格形式1. 签约合同价为：人民币(大写_) (￥_元);其中：(1) 安全文明施工费：人民币(大写_) (￥_元);(2) 材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写_) (￥_元);(3) 专业
3、工程暂估价金额：人民币(大写_) (￥_元);(4) 暂列金额：人民币(大写_) (￥_元);2. 合同价格形式：_。五、项目经理承包人项目经理：_。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1) 中标通知书(如果有)；(2) 投标函及其附录(如果有)；(3) 专用合同条款及其附件；(4) 通用合同条款；(5) 技术标准和要求；(6) 图纸； 延伸阅读880字建设工程施工合同范本 880字建设工程施工合同范本 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部，国家工商管理总局共同发布的建设工程施工合同及其他有关法律、法规，自愿、平等
4、、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就_工程协商签订合同，共同信守。 第一条、工程事项 1.1工程名称：_ 1.2工程地点：_ 1.3工程内容：_ 1.4工程开竣工日期：_年_月_日至_年_月_日。 第二条、工程承包范围 2.1承包范围:乙方包工，包料。 条三条、发包人工作 3.1甲方向乙方提供设计图纸，核定乙方的施工方案。 3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿，方便乙方施工。 第四条、承包人的权利和义务 4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工，保证按期完工。 4.2施工中做到文明施工，严格按照安全标准组织施工。 4.3乙方编制施工方案，由甲方审定后实施。 4.4乙方保证按图施
5、工，不得私自变更甲方图纸，如需更改必须与甲方沟通协商。 第五条、工程造价和结算 5.1工程总价：大写_ 5.2结款方式：合同签订之日，甲方付给乙方_元为预付款。 5.3乙方材料及工人进场再付工程款_%大写_元 5.4工程全部结束验收合格后,甲方向乙方付清余款。 5.5工程结束三天内为工程验收期，逾期视为工程合格。 第六条、由于以下原因造成竣工日期推迟和延误，工期相应顺延。 6.1不可抗力及自然灾害因素，如雨、雪等天气；地震、洪水等天灾。 6.2发包人未能按约定日期支付工程相应款项，使施工不能正常进行。 第七条、违约责任 7.1除国家法律法规政策明确规定或其它不可抗力因素外，任何一方违约造成的损
6、失，由违约方承担赔偿责任。 7.2甲方未按约定的时间和要求提供场地，方案回复，支付工程款的，乙方可以要求顺延工期，同时引起的停工待料，延误工期和施工人员工资等费用均有甲方承担。 第八条、争议解决方式 8.1本合同在执行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的可向当地人民法院起诉。 第九条、其他 9.1协议未尽事宜，甲乙双方可以洽商，签订补充协议，补充协议具有同等法律效应。 第十条、合同份数及生效日期 10.1本协议一式两份，甲乙方各执一份，经双方签字盖章后生效。 甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日 建设工程施工协议 发包人(全称)：_承包人(全称)：_ 依照中华人民共和国合同法、中
7、华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下： 一、工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 工程规模及结构特征：_ 工程承包范围：_ 工程立项批准文号：_ 资金来源：_ 二、合同工期 开工日期：_ 竣工日期：_ 合同工期总日历天数_天。 三、质量标准 工程质量标准：_ 四、合同价款 币种：_ 合同总价(大写)：_元(小写)￥：_元 综合单价或费率：详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程报价单或预算书(非招标工程) 五、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书; 2、
8、中标通知书(适用招投标工程); 3、投标文件(适用招投标工程); 4、经确认的工程报价单或预算书(适用非招投标工程); 5、本合同专用条款和补充条款; 6、本合同通用条款; 7、标准、规范及有关技术文件; 8、图纸; 9、工程量清单; 10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件; 11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要; 12、工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。 六、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予他们的定义相同。 七、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期内
9、承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。 八、发包人承诺 发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。 九、合同生效 本合同订立时间：_年_月_日 订立地点：_ 发包人和承包人约定自双方签字盖章并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案后本合同生效。 发包人(公章)：_承包人(公章)：_ 住所：_住所：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 委托代理人：_委托代理人：_ 电话：_电话：_ 传真：_传真：_ 开户银行：_开户银行：_ 账号：_账号：_ 邮政编码：_邮政编码：_ _年_月_日_年_月_日 270
10、0字建设工程施工合同书范文 2700字建设工程施工合同书范文 甲方： （以下称甲方） 乙方： （以下称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过认真协商，甲方决定将 工程消防、水电安装工程以包工包料的方式委托乙方施工。双方就工程分包的具体事宜协商达成一致，订立本合同。（一）工程概况1、项目名称：2、设计单位：3、建设单位：4、施工单位：（二）分包人资质情况1、分包单位：a、资质证书号：b、发证机关：c、资质专业等级：消防设施工程设计与施工壹级d、复审计时间及有效期：有效期至：20xx年03月25日2、分包工作对象及提供的劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：二期工程水电、消防系统安装调试提供分包内容：包工、包料施工、包消防验收。3、分包工作期限：以建设单位安排开工日期为准。竣工与土建同步。不可抗力除外。（三）预、决算及收取配套费标准及其他1、该工程依照图纸设计的工程内容按全国统一安装工程预算定额2000年安徽省估价表和20xx年安徽省建设工程补充定额估价表编制预决算。2、人工费调整按安徽省关于人工费用调整的有关文件执行，调整后人工费为每工日57.00元。计算公式：定额人工费/25.84*27.66。3
