《优选建设工程承包合同6篇_建设工程承包合同模板_建设工程混凝土承包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《优选建设工程承包合同6篇_建设工程承包合同模板_建设工程混凝土承包合同（605页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、该文本为Word版，下载可编辑优选：建设工程承包合同6篇_建设工程承包合同模板_建设工程混凝土承包合同 【.jht868. - 建设工程混凝土承包合同】 在这个快节奏的世界，合同也变得更加重要了，我们作为当事人，一定要清楚合同的内容情况。承包合同是对发包单位和承包单位双方利益的一种保障，所以在签订合同时一定要清楚明白合同中的隐含条件，那么，你知道承包合同应该具有哪些内容吗？以下是我为大家收集的“优选：建设工程承包合同6篇”欢迎大家与身边的朋友分享吧！ 建设工程承包合同(篇一) 总包方： 承包方： 为强化企业管理，提高企业经济效益，调动项目经理的工作积极性，确保甲方与建设单位签订的建设工程施工合
2、同中的各项经济与责任条款的全面履行，依照合同法、建筑法的原则。甲方将_工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任，为明确甲、乙双方的职责，结合本工程具体情况，经双方商议达成以下协议条款，以资共同遵守 工程概况 1.1工程名称： 1.2结构层次： 1.3建筑面积： 1.4工程地点： 第二条工程承包范围和形式 2.1工程范围：甲方与建设单位所签订合同的工程量、施工图纸范围内所有工程量 2.2承包形式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包造价。乙方按建设工程标准、甲方管理要求施工，实行单项核算，自负盈亏。 第三条工程工期 3.1施工工期： 年 月 日至 年 月 日。（
3、工期提前或推迟的奖罚按甲方与建设单位签订的建设工程施工合同书中的有关条款执行） 3.2如设计有重大变更、建设方缓建或停建、人力不可抗拒的自然灾害因素影响时，经建设方签证工期顺延。 第四条工程造价及价款的支付和结算 4.1工程造价暂按合同价（人民币大写）： ，总价以工程竣工验收合格后甲方与建设单位决算的工程总造价为准。 4.2甲、乙双方商定甲方按工程决算总价的 收取管理费。此费用包括甲方按国家和地方的法律标准应当缴纳的一切税、费，以及甲方对乙方进行的管理费、规费等费用。 4.3由甲方从分期到帐的工程款中将管理费用按比例预扣。 第五条甲、乙双方责任 5.1甲方的责任： 、负责驻地施工注册，配合乙方
4、做好驻地施工区域与建设单位、行政主管部门的协调工作，为乙方对本工程的承包和顺利施工提供必要的有关证件和手续。向建设单位收取工程备料款、进度款，并在扣除有关款项后及时划拨至乙方，负责财务监督和总拨款控制，确保乙方工程款的专款专用。 （2）甲方应当组建施工工程的现场管理班子，为乙方提供施工现场的管理人员和技术人员，审批核定乙方编制的施工组织设计（或施工方案），负责对乙方施工质量、技术、计划、安全生产、材料及设备供应等经营生产管理活动的检查、监督和进行业务指导、培训，有权对乙方违规、违章操作的责令停工、返工、整改、实施经济和行政处罚。 、甲方对乙方选定的各专业分包及劳动分包的资质及人员进行审核，未经
5、甲方同意，乙方不得私自安排人员进场。 5.2乙方的责任： 、乙方必须持有相关等级的建造师资格证书，如乙方自己提供施工的技术人员，应当保证技术人员具有相应的施工资质和施工经验。乙方自己选定的各分包队伍，必须经甲方同意才能入场，服从甲方及建设单位、监理单位对施工现场的统一指挥与管理，执行甲方的各项管理制度。 、加强施工现场生产工人的安全知识教育，预防、杜绝安全质量事故的发生。 、乙方应严格按照施工图、操作规程、国家验收规范、建设工程施工现场管理规定，精心组织施工和管理，同意并履行甲方与建设单位签订的建设工程施工承包合同及补充条款内容，确保安全质量、安全生产和工期。 、负责本工程各项技术资料的搜集、
6、整理、保管，待工程竣工验收合格后，一并交甲方及建设单位存档。 第六条工程质量 6.1工程质量按建设部颁布的建筑工程质量检验评定标准和甲方与建设单位签订的承包合同要求的 等级进行考核评定，对工程分部项目中不合格的部分应进行返工修整，直至合格为止，其返工造成的一切经济损失由乙方自负。 6.2乙方应严格按照施工规程及验收规范的要求，认真执行隐蔽工程验收制度和分部工程项目的质量自检评定制度，认真搜集、整理工程竣工档案资料。 第七条安全生产 7.1安全生产目标：工程项目施工管理要杜绝重大伤亡，无生产性火灾和重大设备事故，死亡事故为零，一般事故频率控制在1.2以下。 7.2乙方应严格按安全技术操作规程组织
7、施工，做到文明生产，杜绝违章作业，确保安全生产无事故。 第八条设备、材料供应 8.1甲方提供施工所需要的主要材料，材料价款由乙方负责，材料单价由甲方与乙方共同签证，施工所需的机械设备、周转材料由乙方自行解决。 第九条保证金 本合同签订之日，乙方缴纳质量保证金 元、安全保证金 元，如无质量及安全事故发生，待工程项目竣工验收合格后，甲方将该保证金退还给乙方。 第十条工程奖罚 乙方未能按本合同或甲方与建设单位施工合同书及补充协议的有关条款履行责任，其造成的一切经济及法律责任，由乙方全额承担。同时，甲方将按乙方承包总价的1.5予以处罚。 第十一条其他约定 11.1甲方如发现乙方施工过程中经营管理不善，
8、确实不能完成承包任务或违反甲方内部管理制度规定，给甲方造成重大经济损失，甲方有权提前终止本合同，免去承包人之职或另择承包人。且乙方承包期间发生的亏损及违反甲方内部管理制度规定造成的一切经济损失，由乙方全额赔偿。 11.2乙方不得私刻、使用甲方或其分支机构印章，对外私自开设银行帐户、对内及对外签订经济合同或协议，不得将该工程的款项直接汇到其他单位或乙方的银行帐户，未经甲方办理付款手续，不得以个人名义在建设单位办理白条借款。否则，一经查出甲方将按贪污、侵权行为处理，移送司法部门处理。 11.3乙方不得以甲方名义向社会及自然人办理借款、赊欠业务往来单位的材料款或拖欠职工工资。不得从事违法乱纪活动、谋
9、取私利、做出有损甲方企业形象及信誉之事。否则，产生的.一切后果及经济、法律、民事责任由乙方自行承担。 11.4本合同发生纠纷时应当协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起法律诉讼。 11.5签订本合同时，同时签订安全生产责任承包协议书。 11.6乙方不得将合同以任何形式转包或再次分包给第三方，否则将视为乙方违约，甲方有权中止合同，并按公司有关规定对乙方进行处罚。 第十二条附则 12.1本合同未尽事宜，甲乙双方应协商解决或另行签订补充合同条款。 12.2本合同经甲、乙双方签字后生效。 12.3本合同壹式二份，双方各执一份。 甲方：(盖章) 乙方： 代表：(签字) 代表：（签字）
10、 年月日 建设工程承包合同(篇二) 发包人： (以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依据国家有关法律，法规，经甲乙双方友好协商，现就淅化市新XX标准厂房二期工程建设达成以下协议： 一、工程概况 1.工程名称 ：淅化市新XX标准厂房二期工程。 2.建设内容：两层综合楼一栋、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室(含土建、水电、安装、消防等工程)。 3.工程造价：两层综合楼按照1100元平方米结算，园区内原钢结构厂房剩余工程按照490万元造价结算，配电室、泵房、传达室按总计价30万元结算。工程暂定造价718万元(最终以实际工程量结算)。 4.其他说明：给排水工程，甲方负责购买管线，
11、乙方按照甲方要求给予施工安装。 5.工程地点：淅化市新XX。 6.工期： 1_日历天。开工日期：以开工通知书为准。 7.质量标准：合格。 8.协议签订地点：甲方办公室。 二、承包内容 1.承包范围：按甲方提供的图纸建设园区二层综合楼、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室(含土建、水电、安装、消防等工程)。 2.承包方式：包工包料。 三、甲方责任与义务 1.甲方组建与工程相适应的项目管理班子，指挥、督促乙方加强工程管理，建立健全各项规章制度，按时报送生产、经营各项报表资料。 2.甲方有权对乙方承包施工的工程进行全面监管。主要有：工程质量、工程进度、安全防护、计量检测、文明施工、工程资
12、料、工人生活等，甲方有权随时检查具体施工过程，对存在的问题提出限期整改意见，督促落实与验收。在乙方不按照合同及图纸约定的条件规范履行的情况下，甲方有权自行从乙方的工程款中扣支相关费用。 3.甲方应组织乙方有关人员参加图纸会审，向乙方提供四套施工图纸用于施工，并审定乙方编制的施工方案及审计乙方每月相关财务报表。 4.甲方有权定期或不定期考核乙方完成承包情况。如发现乙方不能按规定履行有关协议内容或存在不能履行的趋势，乙方无法提供相应保障措施的，甲方有权与乙方终止本协议，由此给甲方造成的一切损失由乙方负责。 5.甲方负责聘请有相应监理资质的单位对该工程进行监理。 6.甲方负责协调施工场周围的治安维护
13、等工作。 7.因甲方或监理方不能及时给出变更指令，确认、批准或其他应由甲方负责的工作未能及时到位而导致乙方造成损失的，乙方可以书面形式向甲方出具索赔申请，甲方应于收到书面申请后2_日内给出明确答复，否则视同同意乙方提出的索赔申请。 8.甲方应按合同约定的时间按时足额支付工程款，否则由此给乙方造成的损失由甲方负责。 四、乙方责任与义务 1.乙方自备与工程有关的标注图集及施工所需的各种测量仪器，及时组织编制施工组织设计和各项施工方案并报送甲方。乙方应及时组织施工队伍，按批准后的施工方案做好各项准备工作，并及时明确各类人员职责，做到持证上岗。 2.乙方应严格按照图纸、会审纪要、设计变更、施工规范、规
14、程及有关技术要求组织施工，并按标准和规范自检工程质量，确保工程符合甲方质量标准且按期竣工。自觉接受甲方的质量检查、监督及管理，如因质量不符合要求造成返工或罚款等损失由乙方承担。乙方应对甲方提供的图纸承担保密义务，未经许可不得供无关人员参阅。未经设计部门或甲方书面同意，乙方不得擅自更改图纸，否则发生的费用及由此导致的一切损失均由乙方承担，且延误工期不得顺延。 3.乙方应按时向甲方提交施工作业进度计划表、规定区域内的施工平面布臵图，隐蔽工程验收通知及工程事故报告等相关文件。工程施工应严格按照国家现行施工及监理规范执行，工程资料必须真实、齐全、有效。竣工后乙方应向甲方及监理单位提供完整资料(含竣工图)3份。 4.乙方应建立规范的财务核算制度，建立健全财务帐簿。乙方在该工程上与外部的经济来往款项未经甲方书面批准，不得以甲方的名义与他方签订协议。 5.乙方应按时足额发放工人工资，及时结清设备租赁款等往来款项。乙方应以正规工资表形式(民工手签或指印签)发放工人工资并及时上报甲方。如乙方不能及时发放工人工资、材料款、设备租赁款，甲方有权自乙方工程款中扣支。乙方有义务确保不因拖欠工人工资、材料款
