《建设施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设施工合同（51页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设施工合同建设施工合同1 合同编号： 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 签订地点： 根据中华人民共和国合同法和建设工程质量管理条例及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包工程范围和内容： 四、工程工期：开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。 五、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为（小写）￥_万元（大写_）。 第二条工程质量 一、双方约定的工程质量标准：符合甲方企业标准。 二
2、、铺装的产品名称、型号、规格：符合甲方标准或见附件。 三、工程完工后，乙方应在3日内通知甲方及时验收。 第三条工程价款的支付与结算 一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的30%作为预付款； 二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的60%； 三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的80%； 四、结算完成后7天内付至结算价的95%； 五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。 第四条双方的权利和义务 一、甲方权利义务： 1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。 2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规
3、定及时做好验收工作。 3、按照合同约定支付工程款。 4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。 5、甲方现场负责人：_身份证号：_联系电话：_ 二、乙方权利义务： 1、乙方具有本合同履行所需的施工资质。 2、按甲方的要求，委派有专业经验的技术人员，严格按国家操作规范，精心组织施工、完成工程。 3、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、安全、工期等全面管理、负责，并按甲方工期计划要求完成所承包的任务，如不符合甲方或国家质量标准，乙方要进行返工处理，由此造成的损失由乙方承担。 4、乙方在施工过程中必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。 5、尽量减少对周围办公人员的不利影响
4、，否则，所造成的一切后果由乙方负责。 6、在本工程竣工后清理现场。 7、乙方未经甲方允许不得与建设单位或甲方上级发包单位联系。 8、乙方现场负责人：_身份证号：_联系电话：_ 第五条承包方的安全责任 一、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。 二、承包方必须按照国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。 三、承包方对所承担的施工项目，必须制定施工方案，并结合工程实际做好安全工作，设立相应的安全防护或警示措施。 四、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、
5、文明施工的规定。 五、现场施工中，遵守现场的各项规章制度。 六、乙方在施工过程中发生的一切人身、财产等事故赔偿、罚金等均由乙方承担。 第六条违约责任 一、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任： 甲方不按约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付合同工程总造价0.5的违约金。 二、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任： 1、乙方因自身原因延期完工的，每延误一日，应向甲方支付合同工程总造价的0.5的违约金。 2、乙方不按本合同的其他约定履行的，每出现一次应向甲方支付合同工程总造价的5的违约金。 3、如上述违约金不足以赔偿甲方的损失，仍应赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的所有费用。 第七条质
6、量保修 一、保修内容及期限：保修_年。 二、保修期起始时间：自工程验收合格之日起计算。 三、乙方保修范围：施工范围内的所有内容。 四、在质保期内，如果发生质量问题，乙方需在接到甲方通知4个小时内派专业人员到现场进行排查、维修。 五、如乙方未按约定维修，甲方有权自行或委托第三方维修，相应费用从质保金中扣除或由乙方支付。 第八条合同争议的解决方式 本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成的按下列第2种方式解决。 1、提交北京仲裁委员会仲裁。 2、依法向甲方所在地人民法院起诉。 第九条附则 本合同一式4份，合同附件：工程量及固定综合单价表1份，与合同具有同等法律效力，甲乙双方各执
7、2份。自双方签字盖章后生效。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人签字（盖章）：法定代表人签字（盖章）： 委托代理人：委托代理人： 地址：地址： 电话：电话： 签订时间：签订时间： 建设施工合同2 甲方：前余村 乙方：承包人 经村代表及组干部共同商议，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。双方就建设工程施工项协商一致，订立本合同： 一、工程名称 水渠硬化。 二、工程地点 前余村。 三、工程内容 水渠硬化，长1000m，宽0.8m。 四、工程承包金 壹拾伍万元整。 五、开工时间 20xx年9月28日，竣工时间20xx年10月28日。 六、承包人在规定时间内，按质完成工程，甲方必须付清承包金。
8、 七、本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。 甲方签字： 乙方签字： 年月日 建设施工合同3 xx省房屋建筑和市政基础设施工程 标准施工招标文件 (20xx年版) 通用本 使用说明 1. xx省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件(20xx版)(以下简称“标准施工招标文件”)以中华人民共和国标准施工招标文件(20xx年版)和住房和城乡建设部中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件(20xx年版)作为基础,结合我省实际情况进行编制,适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目,包括施工总承包工程、专业工程招标项目。 2. 标准施工招标文件
9、包括第1章招标公告/投标邀请书、第2章投标须知、第3章评标办法和标准、第4章合同条款及格式、第5章工程量清单及计价、第6章招标图纸、第7章技术标准和要求和第8章投标文件格式。 3. 标准施工招标文件由通用本和专用本两部分构成。其中,通用本适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目,每个招标项目不再另行发布。专用本由招标人按照通用本规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。 4. 通用本的内容原则上应不加修改地直接引用,如确实需要修改或补充的,应当在专用本中相应章节进行修改或补充。 5. 通用本和专用本以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充(如有时)的内容为对应关联关系,可相互解释、互
10、为说明。通用本与专用本约定不一致的,以专用本为准;专用本无约定的,从通用本的约定;通用本或专用本与招标文件的澄清、修改约定不一致的,以后者为准;招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时,以最后约定的内容为准。标准施工招标文件中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求;以空格下划线标示的,由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容,招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时,填入的具体内容应将其覆盖。 6. 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程,应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目,工程量清单应
11、当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人,其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。 7. 在招标项目的招投标过程中,招标人委托招标代理机构招标的,则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜,并承担相应责任。 8. 标准施工招标文件由xx省住房和城乡建设厅组织编制,委托xx省建筑业协会工程建设项目招标投标分会起草,并由xx省住房和城乡建设厅公开征求各方意见、组织专家评审后发布。对标准施工招标文件有何意见和建议,请向xx省住房和城乡建设厅建筑业处反映。 目 录 第 1 章招标公告/投标邀请书 . 5 第 2 章投标须知 . 6 第1节投标须知前附表 . 7 第2节投标须知 . 8 (一) 总则 . 8 (二) 招标文件 . 11 (三) 投标文件 . 12 (四) 投 标 . 16 (五) 开 标 . 18 (六) 评 标 . 19 (七) 合同授予 . 20 (八) 异议、投诉与处理 . 22 (九) 纪律和监督 . 23 (十) 其他 . 24 附件2-1福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明(格式) . 25 附件2-2:投标保证金银行保函(格式) . 26 附件2-3:投标保证金担保保函(格式) .
