《施工分包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工分包合同（83页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、施工分包合同施工分包合同1 甲方： (以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 本工程根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规等文件精神，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，甲乙双方就*工程分包承建达成一致，订立本合同。 一、 工程名称： 二、 工作地点： 三、 工程内容：室内田径馆和室外田径场地铺设7cm沥青砼，室内田径馆面积暂定为5012平方米，室外田径场地面积暂定为8919平方米。 四、 承建方式：根据甲方审定工程造价，乙方对工程实行包质量、包工期、包材料、包保修。 五、 建设工期：20天 六、 工程造价： 1、 底层为重胶沥青砼单价：4cm*12元 /cm*平方米
2、=48元/平方米 13931平方米*48元/平方米=668688.00元 2、 面层为改性沥青砼单价：4cm*14元/cm*平方米=42元/平方米 13931平方米*42元/平方米=585102元 13931平方米面积为暂估面积。待工程完工后，应按实际铺设沥青砼面积据实结算。实际工程造价为：底层实际面积*单价+面层实际面积*单价 七、 付款办法：乙方机械全部进场后，跑道底层乳化沥青喷洒完毕，甲方付工程造价30%进度款。乙方底层重胶沥青砼铺设完毕后，甲方再付工程造价40%进度款。面层改性沥青砼铺设完毕后，经北京绿茵天地体育产业股份有限公司现场技术负责人和甲方代表验收合格后三日内甲方再支付至实际工
3、程造价总额的95%，余额5%质保金至本合同一年期满后无质量问题，甲方在15个工作日内予以付清。由乙方施工的分项工程资料必须按规范及监理收集、归整。整理完善后移交项目部归档。 八、 材料供应：乙方自行采购。 九、 技术要求：乙方必须严格按工程施工规范施工，在施工中需要变更、修改厚增减项目必须经过业主同意，方能施工。 十、 质量要求: 甲方驻派一名项目经理配合现场质量管理，并接受业主委托的监理公司指派现场监理工程师进行工程质量监理，工程质量实行工序、部位、单位三级质量检验制。乙方应按有关技术规范精心施工，每道工序乙方均需在仔肩合格的基础上交业主质监代表，对质量不和格的，无条件返工或停工，其费用由乙
4、方自理。 十一、施工管理：乙方在开工前须按建设工程建设标准向业主及监理投送施工组织设计及开工报告，经监理批准后方能开工，乙方要积极配合搞好施工协调工作，协助办理有关手续，搞好施工期间的交通管理工作，保证交通畅通，要进行硬质打围，保证文明施工。 十二、如遇不可抗拒的自然灾害，工期由双方商定。 十三、工程保修：工程验收后，乙方对本工程保修壹年。 十四、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。 合同签章后立即生效，本工程竣工验收保修期结清尾款后自动失效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 施工分包合同2 发包人： 承包人： 工程名称
5、：罗田大别川旅游驿站综合楼工程 施工地址：罗田县大河岸滚石坳 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条 工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：罗田大别川旅游驿站综合楼工程 1.2工程概况：建筑面积 1.3包工内容：桩基基础及桩基基础以上的主体施工 第二条 合同工期： 开工日期20_年20_年 第四条 合同价款 4.1合同价款：按建筑面积确定承包价_元/平方米，合同总造价为：_元人民币。 4.2对合同价款内容的明确： 泥工：含混泥土浇筑、砌体及土方回填等。 第五条 合同价款的支
6、付方式 5.1进场施工第一个月只支付工人生活费，第二个月支付第一个月工程量的30%（含已支付的生活费），第三个月支付第二个月工程量的30%，以此类推，主体工程竣工后支付到总工程量的60%，九月份支付到总工程量的90%，20_年年底一次付清余款。 5.2前期合同价款的支付必须以工人领取生活费得方式由乙方造表签字，按照造表直接发放到工人手上的方式进行。 第六条 安全施工 6.1安全施工：承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 第七条 工程质量、验收与保修 7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指
7、令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。 7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。 第八条 工期延误 8.1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 8.1.1因战争
8、、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力； 8.1.2设计变更和工程量增加； 第九条 文明施工 9.1发包人、承包人应严格执行国家颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。 9.2所有施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽，并保证其务工人员不随地大小便，不打架斗殴，不偷盗，如果有以上事件发生，按照14.2.3执行。 第十条 ：承包人自备工具及须知 10.1承包人自备工具为：翻斗车、震动泵、铁锹等。 10.2由承包人自备的工具须其自带入现场，发包人提供电力供应到施工现场（100米内）。 10.3承包人自备机具，其维修保养自理。 第十二条 发包人的权利及义务 1
9、2.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底及解决施工中存在或发生的技术问题。 12.2负责于20_年3月15日提供施工图纸1套，提供必要技术资料和办理施工洽商。 12.3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。 12.4负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。 12.5负责组织工程的验收工作。 12.6本工程发包人施工代表为周勇，负责日常施工的
10、管理、协调工作。发包人也可委托现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。 第十三条 承包人的权利和义务 13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。 13.2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码，作为人工工资发放的依据。 13.3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于5%，服从发包人的统筹安排，统一调动。 13.4承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发
11、包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。 13.5承包人应对其作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。 第十四条 违约责任 14.1发包人违约责任 1411由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人办理书面洽商，如超过三十天以上酌情予以补偿。 1412由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。 1413发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，15天布予以回应的
12、，承包人有权依法追索拖欠款。 14.2承包人违约责任 14.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在3日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。 14.2.2因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。 14.2.3由于承包人的劳务人员发生在施工现场打架斗殴，偷盗等事件，承包人负全部责任，为此发包人有权终止本合同，并追究由此遭受的经济损失。 第十五条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议
13、，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解调解或和解调解不成的可以向罗田县人民法院起诉。 第十六条 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本一份。 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日 施工分包合同3 委托方(以下简称甲方)：_ 施工方(以下简称乙方)：_ 甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就乙方承包甲方的刮白装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议： 一.工程地址：_ 二.工程内容：_ 三.委托方式：_采取甲方提供材料方式,乙方包人工的委托方式。 四.工程工期：_ 1、开工日期：_(以乙方工人开工算起)。 2、竣工日期：_(以按规定的验收标准验收合格的日期为准),如自然灾害及不可抗力除外。 五、工程总造价：_(人民币)每平方元,面积按照图纸国家统一规范计算。 六、付款方式：_ 工程开工付款元,竣工后甲方应付清工程款,即(人民币) 元。变更工程项目的,甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。 七、违约责任：_合同生效后,擅自撤除合同的一方,应按合同总金额的10%作为违
