《涂料施工合同范本合同)建筑施工资料】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《涂料施工合同范本合同)建筑施工资料】（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、施工合同书甲方： （以下简称甲方）乙方： 荆门市昱奎化工有限责任公司 （以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法及有关法律法规规定,结合本工程的实际情况，经甲、乙双方充分协商,外墙使用“昱奎牌”乳胶漆进行装饰，并委托乙方施工,达成如下协议：一、工程名称：。二、工程地址:。三、工程内容:外墙乳胶漆装饰工程.四、承包方式：乙方包工包料.五、质量标准:1、乙方必须严格按图纸、说明文件及国家有关规范规程进行施工，并接受甲方的监督和检查。2、乙方施工确保颜色一致。六、颜色：按照效果图或双方约定涂刷施工。七、工期：本工程合同工期为天,(年月日至年月日)。若遇下列情况之一工期可相应顺延； 1、因甲方原因致使乙
2、方不能正常施工； 2、夜间室外最低温度低于5； 3、甲方未按合同拨付工程进度款； 4、因雨、雪、大风天气影响工程进度;八、甲方的权利和义务：1、为乙方施工人员提供水、电、材料仓库及临时住房（乙方不承担费用）；2、及时向乙方支付工程进度款,并协调乙方与职能部门的相关事宜;3、及时组织对工程的竣工验收，并按合同规定办好决算；4、为乙方在此施工提供必要保护，不得有外来人员的干扰和破坏,并协助做好协调工作。九、乙方的权利和义务：1、派一名施工队长在工地搞好现场管理，与甲方协调处理好有关问题.2、搞好安全施工，严格按施工操作规程进行施工，若因乙方原因发生安全事故由乙方自行负责;3、乙方在施工中必须接受甲
3、方及监督部门的现场监督，确保工程质量达标验收合格;4、做到文明施工，杜绝各种违纪违法现象发生.十、单价：1、外墙乳胶漆元m2十一、总造价：按实际涂刷展开面积核算为准.十二、付款办法：1、本合同签订天内，甲方应预付款；2、施工人员进场开始施工时，甲方付款；3、腻子层施工完毕，涂刷底漆之前,甲方付工程款元；4、上两遍乳胶漆施工时甲方付工程款元；5、工人施工完毕天内甲方进行验收,并出据工程量结算单，逾期视为验收合格且以乙方结算为准，验收合格天内甲方付清全部工程款。十三、付款方式：1、银行帐户结算:从银行直接汇款到昱奎化工公司帐户。 2、现金结算：结算人必须持有我公司的“工程结算委托书”才能进行现金结算。十四、违约责任：1、甲方按合同约定的付款办法及时办理工程进度款及完工结算，若甲方未按合同约定及时办理,乙方可停工，并由甲方按未付款的/天支付违约金；2、乙方质量不合格的,负责无偿修理和返工，其损失由乙方自行负责。十五、其它:。十六、未尽事宜双方协商解决，协商不成可向原告所在地人民法院起诉。十七、合同一经签订，具有法律效力,双方认真履行，互不违约。十八、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方（签章）： 乙方（签章)：法人代表（签字）: 法人代表(签字）： 身份证号码： 身份证号码：代 表（签字）： 代 表(签字）：联系方式: 联系方式：年 月 日 年 月 日
