《桩基工程施工合同+9篇（桩基施工合同版本）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《桩基工程施工合同+9篇（桩基施工合同版本）（32页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、桩基工程施工合同+9篇（桩基施工合同最新版本）下面是范文网小编整理的桩基工程施工合同+9篇（桩基施工合同最新版本），欢迎参阅。桩基工程施工合同 1工程发包方：(甲方)_工程承包方：(乙方)_为保证工程顺利施工，双方根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规经协商达成以下协议条款：一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_二、工程承包范围承包范围：三、合同工期1、工程施工日期_年_月_日机械进场。2、打试桩结束时间_月_日。3、正式施工全部工期为_天有效工作日，正式施工为_年_月_日，正式施工日期有提前或退后业主提前_天通知承包方。4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众
2、阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影响则工期顺延。(发包签证为准)。5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。四、质量标准1、工程质量标准：2、承包方施工的管桩必须达到一、二类标准。不得出现三、四类桩。五、合同价款合同总价：施工费用约_元(_元)，管桩材料费用约_元( _元)，结束后按实调整。六、双方权利和义务(一)发包方的权利和义务1、施工现场三通一平(路通、水通、电通电源至施工现场100米内、施工现场平整)，由发包方在机械设备进场前3日内完成，并能满足桩机运输车辆正常通行，提供地下管网平面图并负责清理现场障碍物(便道位置由乙方指定，甲方负责实施)。2、负责在开工前3日提供施工图，场地地质勘探
3、报告各二份，并组织图纸会审，形成书面纪要。3、负责协调建筑物主轴线的定位，确定现场水准点和坐标控制点。4、负责管桩的及时供应且运至桩机施工地点的30米范围内。5、有权监管承包方施工过程中的一切生产活动，但不得强行干涉或违背可观规律去乱指挥，否则造成一切安全生产质量事故由发包方承担。6、有义务协调解决施工现场四邻关系。(二)承包方的权利和义务1、按照国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。2、提交承包方有效的资质文件。3、做好开工前的各项准备工作，包括场内定位放线，设备进场并调试完毕做好施工人员的组成工作。4、编制施工组织设计，提交开工报告于开工前报业主或监理，经审批后方可正式开工。
4、5、现场施工必须按照设计图纸、国家规范及安全操作规程，按章操作。6、应对施工人员进行安全教育后再上岗，做好文明施工，确保无安全质量事故。七、工程量确认1、工程量计算办法：(1)桩长度计算方法：按设计图纸及相关设计变更有效桩长以延长米计算。(2)施工综合单价：phc600(130)ab：_元米(3)材料单价：phc600(130)ab：_元米2、工程桩检测合格，甲方在接到决算报告30天内，按图纸核定已完工程量。若发包人在收到承包人决算报告30天内未进行计量或以各种理由不计量，则从第31天起报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付依据。3、决算审核，承包人必须派专人配合，如无人配合审计，中
5、途缺席超过2天，甲方直接审计或事务所审计，结果仍然有效。八、工程款的支付针对桩基工程的特殊性双方约定：1、施工至_付至工程量的_%。2、施工结束后付总价款的_%。3、桩基检测结束后质量齐全已完工程量的_%。4、桩基工程资料提交主体封顶付至合同额的_%。5、材料费用款到发货，合同签订后付材料费用的20%。九、竣工验收1、桩基竣工验收由甲方组织。2、乙方负责提交三套完整的桩基技术资料在验收后15天内提交给发包方。3、工程未经验收若发包方自行上部施工，出现一切问题由发包方负责。十、违约、索赔和争议(一)违约1、发包人违约;1)发包人不按时支付工程款，导致施工无法进行时;2)发包人无正当理由不支付工程
6、竣工结算价款;3)发包人不履行合同义务或不按合同履行义务的其他情况，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的直接经济损失，顺延的工期，并支付违约金。4)因发包人原因造成承包人停工，由此造成承包方桩机台班停置费按1000元/天计算。2、承包人违约1)承包人不能按协议所约定的工期或监理工程师(业主)同意顺延的工期内完成。2)因承包人施工质量达不到协议书约定的质量标准。3)承包人不履行合同内义务的其他情况等，则承包人赔偿因其违约给发包人造成的一切损失。4)开始正式打桩后，发包方发现承包方不能满足经现场监理审批的工期要求(合同天数)，发包方有权另加工程队伍，承包方不得阻挠。(二)索赔1、当一方向
7、另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生的有效证件;2、当一方向另一方提出索赔要在索赔事件发生后28天内送交报告，受理方要在28天内予以回复，否则视为该索赔已认可。(三)争议双方约定，在履行合同过程中或未尽事宜发生争议时，在协商未果的情况下，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。十一、有关事项1、为保证工程能顺利实施，发包方委派同志为工地代表，承包方委派为工地代表，随时协调处理工程施工中的一切事项。2、本合同自签订之日起生效，工程款结清后自行废止。3、本合同条款与国家、省、市有关法律相抵触时，一律以国家、省、市法律法规为准。十二、其它1、合同价款中含第一次试桩检测期间的机械停滞周期
8、为15天，超过此期间停滞费用另计。2、如因第一次试桩结果未能满足设计要求，再次要求打试桩，机械停滞费台班按投标报价所报费再行结算。两种规格一种试桩合格不计停滞费，两种都不合格按20xx元/天/台。3、如需引孔或增加其它的技术施工措施所造成的费用另行协商结算。4、按照合同工期，乙方每提前或延期一天，甲方予以奖励或处罚20xx元/天。因付款不及时造成工期延误，按机械停滞台班补偿。5、合同签订后，若乙方无正当理由机械设备不进场或甲方无故拒绝乙方进场施工，则违约方赔偿另一方10000元整。至合同签订后2天内。6、甲方要满足本合同签订幢楼桩基工程连续施工，如果中途停滞时间超过一周，甲方补偿乙方一周以外每
9、天停滞费20xx元/天，需要临时桩机退场，甲方补贴进退场费陆万元/次。7、合同中未尽之处，以现场实际进行签证。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日桩基工程施工合同 2发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。一、工程名称：xx厂区桩基工程二、工程地点：xx开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩)按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，
10、335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工 程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自 年 月 日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施
11、工;人力不可抗拒的因素而延误工期。九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名： 职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。9.2监理单位委派的工程师姓名： 职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
12、4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。5、按协议条款的规定及时拨付工程款。6、承担本工程的桩基检测费用为：(二)、承包方责任1、按双方确定的分工范围，做好材料的采购、供应和管理，并及时组织人力、物力及各种施工机械设备进入施工现场，做好施工前的各 种准备工作。2、严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同约定的时间进行施工，确保按时竣工和移交。3、按照国家有关规定提供竣工验收资料，参加竣工验收，办理竣工结算。4、在开工前 3 天内向发包方提交施工组织设计或施工方案。5、做好建筑物的
13、定位验线工作，及时上报施工资料。6、施工中严格按照国家有关安全操作规程施工，并保证安全文明施工。十一、工程结算与工程款拨付1、本工程竣工结算按中标价加签证方式结算。变更签证部分根据双方现场设计变更签证的工程量按照综合单价计算。2、工程款拨付：按照合同通用条款的要求，双方签定合同后分期付款：(1)设备进场拨付至工程总价款的50%(2)桩基检测达到设计要求后10日内拨付全部工程款。十二、工程质量和验收标准1、承包方严格按照施工图及相关说明、国家现行建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻现场代表的监督。2、竣工工程验收，以国家现行工程施工及验收规范、施工图纸及说明、施工技术文件为依据。3
14、、工程竣工后，工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收手续。4、双方对工程质量有争议的，请东营港经济开发区质量监督部门勘验鉴定。5、工程竣工验收合格后发包方方可使用。十三、工程保修期从开始强夯施工时至夯后基础竣工验收合格终止。十四、违约责任一、发包方责任1、 -工程中途停建、缓建或由于设计变更及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿承包方为此造成的停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料的损失。2、发包方未按合同规定拨付工程款，造成承包方的停工、窝工损失由发包方承担。3、工程竣工验收合格并双方结算完后，应按合同约定付清工程款，如不能按时付款时，每日向承包方偿付拖欠工程款额万分之五的违约金。4、工程未经验收，提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。(二)、承包方责任1、因施工造成的质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工，并赔偿发包方为此而增加的工程费用。2、工程未按合同规定工期竣工，每拖延一天，向发包方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。十五、争议的解决方式如双方就本合同在履行期间发生的争议，由双方当事人协商解决，
