《厂房装修合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《厂房装修合同（52页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、厂房装修合同厂房装修合同1 甲方：* 乙方：* 本合同根据中华人民共和国合同法以及其它法律法规，按照平等互利、公平、诚实信用的原则，经双方友好协商一致，特订立本合同，共同遵守。 一、工程概况： 1. 工程名称：* 2. 工程承包形式：包工、包料、包质量、包工期、包安全。 3. 工程期限35天，由甲方确定开工之日起算（不可抗拒则工期延误，即有效施工日。 4. 房屋结构：框剪结构，建筑面积约11000平米。 二、工程承包范围及要求：按施工图要求进行施工 三、工程量、价结算及工程款支付： 1. 工程暂定总价：450000暂定总价作为支付工程款所用。 2. 经双方认可的设计变更、工程增减及其它：均以甲
2、方签署联系单为准，并调整总工程款。 3. 工程款支付方式：全部装修完成后付总工程款的30%，竣工验收合格并经审计完成15天内付总工程款的95%，余款5%作为工程保修金，保修期从竣工验收合格日算起，保修期满三个月十天内全额支付工程保修金。 四、工程质量： 1. 本工程质量要求合格，确保一次通过合格验收，如果由于乙方原因未能合格验收，施工方除无条件返工外，还应承担合同金额1%违约金。 2. 单位工程的验收由甲方、设计、乙方单位等进行，甲方出具书面报告为准。 3. 工程所需全部材料必须有质保书及合格证，并符合施工图纸及施工规范要求。 五、施工工期： 1. 合同签订后，本工程工期严格按总包单位提供的施
3、工进度计划表执行，乙方应积极主动联系衔接， 做好制作安装准备。并按土建进度要求保质保量完成，保证不因乙方原因拖延本工程的竣工计划。 六、双方职责： 1. 甲方职责： 1、甲方在开工前，如确需要改为房屋的结构（如水、电、管、消防器材等移位应具备有关部门的审批书）。 2、甲方应在开工前3天，向乙方现在交底，提供水电等必备设备，并说明使用注意事项，由乙方按规范自己连接。 3、做好施工中临时性使用公用部位操作及周边关系的协调工作。 4、指派专人负责合同履行，对工程质量、进度、进行监理、变更、登记手续和其它事项。 2），乙方职责： 1、对甲方进行施工图纸或说明的现场交底，拟定施工方案和进度，交甲方审定。
4、 2、指派专人负责履行合同。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3、未经甲方同意和所在房地产管理部门的批准，不得随便改变房屋结构和使用性质。 4、严格执行有关施工管理的规定，不得扰民或污染环境，安全方面应有专职的项目安全员。 七、安全生产和防火要求 1、乙方在施工过程中应采取必要的要求防护和消防措施，保障施工人员及周边地区的安全。施工过程中如发生安全责任事故均由乙方承担全部责任。 2、乙方在施工期间应加强对施工人员的安全生产意识教育，文明施工，规范要求。 八、施工内容的变更 1、在施工过程中，由于设计变更及甲方要求提出工程项目变更，凭工程变更联系单施工后结
5、算。如乙方擅自改变设计图纸的做法而引起的返工及损失由乙 方自行承担。 九、违约责任 本合同签订后，甲、乙双方如有一方不履行合同条款或招标文件中的条款，造成对方经济损失的，则由违约方赔偿对方所发生的直接经济损失。 十、纠结处理 本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。若协商不成。依照合同采取法律手段解决。 十一、其他事项 1. 本合同未尽事宜。双方另行执行协商处理。 2. 本合同一式二份，经双方签字后生效，甲、乙双方必须严格执行。 甲方：杭州*工程有限公司 乙方：杭州*装饰工程有限公司 代表： 代表： 签订日期： 年月日 厂房装修合同2 依照中华人民共和国合
6、同法及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 第一条 工程概况 1.1 工程地点： 1.2 工程内容及做法(见附件清单)。 1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第_种承包方式。 (1)承包人包工、包料; (2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表)，发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表); (3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。 1.4 工程期限30天，开工日期20xx年_月_日，竣工日期_ 年_月_日。 1.5 合同价款：本合同工程造价为
7、(大写)：_元，小写：_元(家庭居室装饰装修工程报价单)。 第二条 工程监理 若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。 第三条 施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第_种方式提供： (1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸); (2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)_元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。 第四条 发包人义务 4.1 开工前为承包人入场施工创造
8、条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则; 4.2 提供施工期间的水源、电源; 4.3 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。 第五条 承包人义务 5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程; 5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境; 5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通; 5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。 第六条： 付款条件和付款方式 6.1付款条件：装修完毕后检验合格付款; 6.2 付款方式：支票或电汇 第七条
9、： 工程验收 7.1.工程质量验收：待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。 7.2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收。 第八条： 其他事项 8.1.甲方 (1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。 (2)二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的 保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。 (3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有
10、关费用。施工中如需临时使用公用部位，应事先打好招呼。 8.2.乙方 (1) 应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。 (2) 负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。 (3) 严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约处。 (4) 在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。 第九条： 违约责任 合同生效后，在合同
11、履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额_ %作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。 第十条： 争议解决 10.1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。 10.2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁;-人民法院提起诉讼。 第十一条： 合同的变更和终止 11.1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同
12、，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的_ %交付违约金，并办理终止合同手续。 11.2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。 第十二条： 合同生效 12.1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。 12.2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。 12.3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式两份，甲乙双方各执壹份。 甲方(业主)：_(签章) 乙方：_ (签章) 住所地址：_ 企业地址：_ 邮政编码：_ 邮政编码：_ 法人代表：_ 法人代表：_ 厂房装修合同3 方： 乙方： 本合同根据中华人民共
13、和国合同法以及其它法律法规，按照平等互利、公平、诚实信用的原则，经双方友好协商一致，特订立本合同，共同遵守。 一、工程概况： 1. 工程名称： 2. 工程承包形式：包工、包料、包质量、包工期、包安全。 3. 工程期限7天，由甲方确定开工之日起算。 4. 房屋结构：框架结构，建筑面积约280平米。 二、工程承包范围及要求：按施工图要求进行施工 三、工程量、价结算及工程款支付： 1. 工程暂定总价：暂定总价作为支付工程款所用。 2. 经双方认可的设计变更、工程增减及其它：均以甲方签署联系单为准，并调整总工程款。 3. 工程款支付方式：签订合同后付工程款的30%，竣工验收合格后付工程款的65%，余款5%作为工程保修金，保修期从竣工验收合格日算起，保修期满一个月全额支付工程保修金。 四、工程质量： 1. 本工程质量要求合格，确保一次通过合格
