《20XX最新房屋建筑施工合同_1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《20XX最新房屋建筑施工合同_1（55页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、房屋建筑施工合同房屋建筑施工合同1 发包人： 承包人： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规规定，参照该项目主体工程条款，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程范围： 三、合同工期：本工程自 年 月 日至 年 月 日，工期日历 天，不可避免的自然灾害除外。 四、质量标准：达到本工程招标文件及主体工程相关条款约定的技术规范。 五、合同价款：本工程采用总价包干形式即包工包料的固定价格形式发包。合同价格为施工图纸所涵盖内容共人民币 元整（￥： 元）。 六、工程款的结算及支付： 本协议所涉及工程款
2、的支付：采用无预付款方式，承包人按照本协议要求完成施工任务后，向发包人提供三套完整的工程量验收计量报告及工程款支付资料，经发包人、监理工程师验收合格和签字认可，并通过相关程序审批后，由发包人支付工程款60%;在整个工程竣工验收合格和完成工程结算及决算审计工作后，再支付工程款30%，余下10%工程款作为质量保修金在工程保修期满后无任何质量问题即无息付清。 七、各方权利和义务： （一） 发包人 1、开工前向承包人提供现场的水准点及完整的施工图三套。 2、开工前组织承包人、设计单位、工程质量监督等人员参加图纸会审，并由设计人员交待技术参数及标准。 3、对承包人在施工过程中出现违规操作或出现质量和安全
3、隐患时，有权下达停工通知，并要求在不增加工期情况下予以返工，直至合格为止。 （二） 承包人 1、按招投标文件和主体工程合同条款规定及国家相关规定办理工程建设过程中（含招投标）属于承包人办理的各项手续，并承担其税费。 2、负责施工用水、用电、续接和临时设施的准备工作及其费用。 3、严格按施工图及说明进行施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工，工程完工后清运建筑垃圾及多余土方，做到工完场清和场地平整。 4、在施工过程中，要注意安全生产、文明施工，如发生安全事故一切责任均由承包人承担（包括承担安全部门或机构作出的处罚），发包人概不负责。 5、工程完工后，承包人应及时整理工程结算资料，通过有资质中
4、介机构进行决算，向发包人申请进行竣工结算、决算审计和拨付工程价款。 6、承包人应按技术规范要求施工，随时接受发包人、监理机构和质量监督部门的监督检查，并为检查提供便利条件。 7、在签订本协议时，承包人以现金的方式交纳履约保证金 万元（￥：万元）到发包人帐户。依据本次的招标文件规定，若承包人不全面履行合同出现违约情况，发包人将按招标文件及合同的约定不返还履约保证金。 8、承包人在施工过程中履行完全部条款，待整个工程验收合格并通过竣工决算完毕后无息退还余下履约保证金。 八、质量要求：参照主体工程合同条款执行。 九、违约责任：参照主体工程合同条款执行。 十、本协议如与主体工程合同有相抵触的，以主体工
5、程合同为准。 十一、在工程施工过程中，发包方书面给予承包方的工作联系函属本协议的补充文书，与本协议具有同等法律效力。 十二、本合同一式五份，发包人、承包人各执二份，公证人面军执一份，自合同各方法人或其委托代理人和公证人签字盖章后生效，履行完全部合同条款后失效。 十三、未尽事宜，经合同方共同协商解决。 发包人签章：（公章） 承包人（公章） 年 月 日 房屋建筑施工合同2 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方“责、权、利”，经甲、乙双方协商，特订立本合同。
6、 一、工程慨况： 二、承包方式： 甲方以包料不包工的方式承包给乙方。 三、工程承包范围： 按甲方提供施工图，乙方负责所有施工机械（木模，钉子，铁丝，脚平架等），从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖，其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖，卫生间，厨房，楼梯踏步所有贴墙地砖。 四、承包价格及付款方式： 1、价格：_元平方米（建筑面积）。建筑面积按照国家规定计算方式计算，增减工程量按照市场行情，双方协商解决。 2、基础竣工后付款人民币5000元整；每一层主体盖板完工后付款人民币4000元整，内外粉刷完工后付款_元整，春节前无质量问题余款一次性付清，（如有
7、质量问题返工达标后，另外赔材料）。 五、工期及安全责任： 工期从_年_月_日到_年_月_日竣工。推迟一天罚款_元天，由甲方在工程款中扣除。 施工期间： 1、本工程所有安全事项均由乙方负责，乙方应按工程的要求负责施工过程中的安全管理工作，因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责；第三人造成乙方及其员工伤害的，由第三人负责，与甲方无关。 2、施工中乙方不得从事与施工无关的事，专业施工人员持证上岗；高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工，地面必须安排适当监护人员，电焊作业注意防火等。 3、施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，特别是不得转包、分包否则甲
8、方有权终止合同，慨不结算，乙方无条件赔偿。 六、质量要求： 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。 七、后期维修： 因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此发生的相关赔偿以及责任。 八、违约、索赔和争议 1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿； 2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_仲裁委员会申请仲裁。 九、以上合同望双方遵守各自责任，本合同一式_份，自签字日期生效。 甲方： _年_月
9、_日 乙方： _年_月_日 房屋建筑施工合同3 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 身份证号码： 根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例以及其它有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、概况 1、施工地点：镇(乡)(村) 组 2、住房结构： 平方米。 3、在修建过程中，甲方承担供水、供电、浸砖、平屋、整地及清洁卫生，注意家俱如有丢失，照价赔偿。乙方负责带圈梁模板，一切材料不得超过25米，脚子超过50公分另算工资。 4、生活：甲方负责。 5、承包方式：(只包人工费)。 6、工程价款的支付：但要按时支付工程款。 7、按
10、图施工，墙体偏差不得超过2公分。装饰达到农村翻沙要求，砌砖、翻沙、屋内一概不贴砖，外砖前方贴砖。另三方水提提沙，贴砖另算工资，木工制模钉房盖(不包括水电门窗)。 8、修建楼房包工不包料，只包人工费，每平方米际平方计算，滴水为界，房屋以施工面积计算。水波瓦以瓦平方计算。 9、付款方式：开工付元，二层盖板付元，外墙完后付 10、本合同签定后由甲方付乙方定金元;以保证确立为准。 11、施工设备、工具由乙方自行提供，甲方提供施工材料，甲方对材料的质量负责，并应保证工程施工的顺利进行。 二、甲、乙双方责任 甲方提供标准的施工图同时。必须按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;
11、隐蔽工程必须得到甲方认可(签字)，方可进行下一道工序;确保施工安全，承担处理施工中发生的一切伤亡费用。 三、违约责任 由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、误工所造成的损失，每停工或误工一天，甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付违约金。 四、纠纷处理方式： 甲方不愿意通过协商、调解解决或调解解决不成时，可以向人民法法院提起诉讼，但费用由甲方承担。 五、合同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款
12、2%支付违约金，并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合解除。 六、其它约事事项： 乙方在修建过程中，如有不对之处，甲方及时提出，乙方及时纠正，否则后果自负。 本合同一式 份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部份。 甲方(签章)： 住址： 电话： 乙方(签章)： 住址： 电话： 签订日期： 年 月 日 签订地点： 房屋建筑施工合同4 甲方（房主人）： 乙方（承包人）： 甲乙双方在平等自愿的原则上，根据有关法律法规，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达
13、成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。 一、建筑工程概况： 开工期为xxx年xx月xx日，竣工期为xxxx年xx月x日。本工程为一层砖混结构，面积约125平方米， 以实际建筑面积为准。 二、工承承包方式： 1、工程承包价格：本工程为甲方包料，乙方包工，每平方米包工价为：xxx 元人民币，总包工价以实际面积为准。 2、承包方式: 工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。 3、工程内容:
14、 从基础以上开始，主体按图施工。包括：地板、墙体粉刷、贴瓷砖、水、电安装、化粪池；室内刮瓷、室内外石膏线条。 4、工程质量要求:乙方必需按图纸要求施工，砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平，保证工程质量合格，如不合格乙方必须返工直到甲方满意为止，造成的损失由乙方负责。 三双方的责任： 1、工程必须按照甲方要求施工，乙方不得随意改变施工方式，因施工过程中，发现设计问题，要及时通知甲方，确实需要变更的，需双方协商一致。 2、安全问题由乙方负全责，发生任何安全事故，甲方不承担任何责任。乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施。 四、付款方式：从正式施工开始先支付一定的伙食用具费3000元，一层封顶后再付10000元，甲方工程完工后，如无重大质量问题即一次性付清余款。五、施工电费由乙负责。 五、未尽事宜由双方协商解决。 六、本合同一式二份，双方各执一份，望甲、乙双方遵守执行，违约方负全部责任。 甲方签字（手印）： 乙方签字（手印）： 20xx年
