《2022年-工程施工委托合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年-工程施工委托合同范本（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、合同系列-可编辑2022-工程施工委托协议范本 托付方（以下简称甲方）： 联系方式： 办公地址： 受托方（以下简称乙方）： 联系方式： 办公地址： 依照_、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，经各方友好协商达成如下协议： 一、托付施工内容：_。 二、工程地点：_。 三、承包方式： 甲方以固定总价款_元整（￥：_元）托付给乙方。 四、工期要求 现场具备条件进场施工开头_个日历天；如遇不行抗为的因素工期赐予相应顺延。 五、付款方式 工程竣工验收合格后一次性付清。 六、质量标准 工程施工合格。 七、甲乙各方权利和义务 1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量
2、、平安等进行监督。 2、甲方有权利按时或不按时对工程进行检查，对发觉的问题乙方必需准时整改。 3、甲方应做好施工中的沟通协调工作，尽量为乙方制造良好的施工环境。但如遇不行抗力的自然灾难等缘由致使工程窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并担当由此可能带来的成本增加风险。 4、乙方接受甲方托付，应按规定全面履行所有承包工作，并担当规定的承包人的所有义务和责任。 5、乙方负责本工程所有平安事宜，如发生意外甲方不担当任何责任。 八、争议解决 本协议在履行过程中发生争议的，各方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向_人民法院起诉。 九、其他 本协议一式两份，各方签字或盖章后生效，甲乙各方各持对方签字协议一份，具备同等法律效力。 甲方（签章）： 签订日期：_年_月_日 签约地点： 乙方（签章）： 签订日期：_年_月_日 签约地点： 2
