《2022年建筑合同模板集锦十篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建筑合同模板集锦十篇（102页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022年建筑合同模板集锦十篇建筑合同模板集锦十篇随着法律观念的日渐普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同是削减和防止发生争议的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是我收集整理的建筑合同10篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。建筑合同 篇1发包方(简称甲方)：_承包方(简称乙方)：_甲乙双方经友好协商，甲方确定托付乙方进行住房装修，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1.装饰施工地点：_。2.住房结构：，房型房厅套，施工面积_平方米。3.承包方式：_清包工。4.工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期_天。
2、二、工程价款及结算的约定1.工程总价款：_元，大写(人民币)：_。2.工程款付款方式按下列方式支付：(1)第一次，合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_元。(2)其次次，施工过程中，工期进度过半，支付工程总造价40%合计_元。(3)第三次，竣工验收当天支付工程总造价10%合计_元。(4)工程保修期两年。保修期从竣工验收签章之日起算。三、关于材料供应的约定1.甲方供应的材料：本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。2.乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按
3、挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。3.乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、关于工程质量及验收的约定1.甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方担当，工期顺延。由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。2.施工单位必需按现行建筑质量施工验收规范施工，保证施工质量，发生施工质量问题，应刚好予以改正。如竣工验收时发觉质量问题，施工单位应马上予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒
4、付人工费。在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。3.工程验收甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。4.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知_日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。五、有关平安生产和防火的约定甲方供应的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障施工人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗
5、漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。六、其它事项1、甲方应在开工前，向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底，同时向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。做好施工中临时性运用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。2、乙方参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任1.由于甲方缘由导致
6、延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_元违约金。2.由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方(签章)：乙方(签章)：_年_月_日建筑合同 篇2甲方：_乙方：_为确保工程质量、进度、平安及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据中华人民共和国合同法
7、、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规之规定，结合工程详细状况，经甲乙双方协商一样，同意订立本合同并严格遵守履行。1、合同文件适用的法律、法规和标准、规范11 适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。12 适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。2、合同文件组成及说明依次21 合同条款及合同附件22 补充合同书23 中标通知书、投标书及其附件24 标准、规范及有关技术文件25 有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定
8、等书面文件26 施工图纸及设计要求27 形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单28 有关会议纪要29 甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、安排、质量、平安、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。3、资质验证：乙方资质状况31 资质证书号码：_32 资质许可范围：_33 发证机关：_34 复审有效期：_35 甲方查验原件的人员刚好间：_36 若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时，必需出具签订本合同的法人托付书。托付单位名称必需与资质证书、营业执照名称相一样。托付人必需是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法
9、人托付书”复印件。37 应加上乙方单位具体地址、邮编和电话。4、工程概况：41 工程名称：_42 工程类别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取费与此无关，乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。43 工程地址：_44 工程规模：建筑面积：_平方米；层数：_层45 设计生产实力：_5、工程范围：乙方施工的分部分项工程如下：_6、承包方式：劳务作业施工承包7、工程期限：_71 合同开工日期：_年_月_日72 合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起_个日历天完成，完工日期为_年_月_日。本合同工程设立以下阶段限制点：721 于_年_月_日之前，完成_722 于_年_月_日之前，完成_723 于_
10、年_月_日之前，完成_724 于_年_月_日之前，完成_73 实际完工日期：乙方完成全部工程等全部合约项目，以书面通知甲方后，由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。74 竣工日期：与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同。8、延期开工：乙方不能按本合同约定开工日期开工的，应不迟于本合同开工日期前7天，向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告，甲方代表收到报告后48小时内赐予答复，不同意延期开工的，工期不予顺延，同意延期开工的，工期相应顺延。9、工期延误：对下列状况，经甲方代表确认后，可顺延合同工期：91 因甲方缘由使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。9
11、2 重大设计变更且非乙方缘由所致者。93 甲方变更安排且非乙方缘由所致，并对乙方工期有实质性影响，乙方停工72小时以上的时间段。94 施工中，图纸间断供应，造成乙方停工72小时以上的时间段。95 因甲供物资供应缘由且非乙方错报、迟报、漏报物资需用安排所致者。96 在国家规定的工作时间中，现场连续停水或停电超过48小时且当天无法调整造成乙方停工者。因业主缘由应明确，以上缘由应有书面的文件资料。非以上缘由不能按期完成或推迟阶段限制点的，甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的0.05累计罚款，乙方还应担当甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。10、质量等级：乙方必需按施工图纸、设计要求和有关操作规程
12、、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工；严格根据有关工程质量标准、工程质量限制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必需达到有关标准的合格等级，按分项工程评定的合格率100；工程一次交验合格率必需达到100；本建设项目为业主与甲方约定的创项目，乙方必需确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该项目标评定。11、合同价款111 合同造价暂定为人民币_元，实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准。112 签约后，根据本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何缘由，双方均不做任何调整。
13、12、图纸和技术资料：121 图纸：甲方在_年_月_日之前，向乙方供应与本合同工程范围有关的施工图一式一套，或按以下期限分期供应一式一套：_年_月_日之前供应图纸；122 资料：设计已有的有关院标一式一套。13、甲方驻工地代表：姓名_；身份证号码_14、乙方驻工地代表：姓名_；身份证号码_15、甲方工作：151 组建与建设工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主签订的建设工程施工合同。统一对业主、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对接；统筹支配交工资料整理工作；统一向业主单位办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算。152 组织图纸会审和工程技术交底，负责编制总体工程施工组织设计；组织编制施工安排、物资需用量安排；统一制定各项管理指标。153 组织编制施工打算安排，协调解决
