《设备安装合同范本例文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《设备安装合同范本例文（66页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、设备安装合同范本设备安装合同范本在人们愈发重视契约的社会中，合同在生活中的运用越来越广泛，签订合同是削减和防止发生争议的重要措施。那么制定合同书有什么须要留意的呢？下面是我帮大家整理的设备安装合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。设备安装合同范本1发包人(全称)：承包人(全称)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包范围1、工程承包范围：见技术合同三、合同工期：四、工程质量标准：五、合同价款六、组成合同的文件：1、
2、本合同合同书;2、中标通知书;3、技术合同和平安合同;4、投标书及其附件;5、本合同专用条款;6、本合同通用条款;7、标准、规范及有关技术文件;8、图纸;9、工程量清单;10、工程报价;11、工程进度、质量、平安管理方法及奖惩规定。双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。七、本合同书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。十、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定：由双方法
3、定代表人或托付代理人签字盖章并递交履约保函后生效。发包人(公章)： 承包人(公章)：法定代表人： 法定代表人：日期：年月日日期：年月日设备安装合同范本2合同编号：甲方 ：乙方 ：依据中华人民共和国合同法及国务院2009年第549号令特种设备平安监察条例的有关规定，甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任，甲乙双方经协商一样，就甲方托付乙方完成润滑的安装及报装报检的相关事宜约定如下：一、工程概况：1、工程名称： 润滑安装2、设备型号、数量及安装费用：备注：1、本合同总价包含全部润滑设备安装及安装协助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费，以及报装
4、报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建协作费等第三方收费。2、发票类别：一般发票。二、付款方式：1、润滑到货，现场满意安装条件后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次润滑安装费总价的 %;2、润滑安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次润滑安装费总价的 % 。以上款项以转账方式支付至银行指定账户。达到付款条件后，乙方应向甲方递交状况报告，甲方支付约定款项的期限自收到请款报告之日起算。同时，甲方向乙方支付货款前，乙方应向甲方开具足额发票，否则甲方有权顺延付款时间。三、润滑安装调试适用的标准及规范：(1)润滑制造与安装平安规范gb7588-2003(2)润滑安装验收规范
5、gb10060-2003(3)润滑工程质量验收规范gb50310-2002(4)润滑试验方法gb/t10059-1997(5)润滑技术条件gb/t10058-1997(6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准(7)有更高标准版本的按高标准执行四、安装资格保证：依据国务院特种设备平安监察条例(第549号令)规定，乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。五、安装工期：1、 本合同中 号梯的安装工期为 日历天，自甲方书面通知开工之日起计算至润滑安装完成、验收合格取得平安验收合格证及准运证并交付运用之日止。开工时应满意以下条件：(1)货到工地经甲乙双方共同完成验货;(2)甲方已经按乙方要求完成
6、井道整改;(3)甲乙双方已经按润滑工程质量验收规范gb50310-2002进行井道交接;(4)具备乙方进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件;(5)甲方按本合同约定支付了相应款项。如非乙方的缘由，使乙方无法根据双方约定的安装工期进行安装、调试(如停电、土建延迟、井道打算工作延迟等)，乙方对所造成的延期和误工不负责任，甲方应签认工期顺延;如因乙方缘由影响润滑安装、调试的，由乙方担当延误工期的违约责任。2、乙方在甲方进行润滑安装涉及的土建整改施工时进行确认及指导，发觉土建不符合润滑安装要求时应马上提出整改要求。甲方负责协调乙方与土建施工单位之间的协作。乙方已与甲方、监理方共同对土建进行初
7、步勘测，确认土建参数是否符合润滑安装要求，如须要整改的，乙方应于签订本合同后三日内，一次性提出书面整改看法，如乙方不在合同约定时间提出整改看法，或在安装过程中提出其他整改问题而导致安装延误的，责任由乙方担当，发生的整改费用也由乙方担当。3、乙方必需在第五条第1款前4项具备的状况下方可进场施工，如因甲方延误工期的状况发生，乙方就已搭设的安装脚手架向甲方书面提出是保留至复工还是先拆掉复工时重新搭设，待甲方复函后按函意执行。六、安装验收1、乙方免费负责办理润滑报装、报检、报验手续、代办注册登记手续及准运证。2、安装结束后，乙方以书面形式报告甲方，并供应相关资料，向质监部门提出验收报告，并担当验收费用
8、。3验收中如有涉及乙方责任的整改项目，乙方须整改合格后通过验收并取得平安验收合格证及准运证后方可办理设备竣工移交手续，整改期间所发生的费用由乙方担当;因此延误工期的，乙方还应担当延误工期的违约责任。七、润滑安装相关的工作责任1、甲方责任1)根据乙方要求帮助乙方完成润滑设备现场起吊、并帮助乙方完成润滑到货时的卸货和到存储地点的搬运，以上费用由乙方负责。2)在乙方进场前，在安装施工现场应供应足够面积的并符合风雨爱护措施要求的润滑部件存储库房和工具室。润滑部件及工具的平安保管及费用由乙方自行负责担当。3)在乙方的帮助下供应符合润滑总布置图要求的机房、井道、底坑和各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准
9、线，清除施工现场积水和杂物。4)机房内每台润滑设备上方至少应有一个吊钩(未装有吊钩的，乙方负责安装，相应费用已包含在本合同第一条约定的安装费用中)或起重梁(应有清晰的承载标识)，以便在安装或修理中对曳引机或轿厢起吊，供应其承载力和吊钩位置应符合布置图的要求;并供应符合润滑规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制,并从供端就零地分开)，在安装开工前，电源应供应到润滑机房内。润滑安装、调试过程中产生的水电费用由乙方担当。5)落实专人负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。2、乙方责任1)施工前须供应施工方案平安保证措施报监理、甲方，经审批符合要求后才能按方案施工。遵守总承包单位的现场管
10、理规定，听从现场整体管理，并且对工作内容范围的平安负平安责任。2)在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方供应询问服务和提出整改要求，与甲方约定详细开工日期。3)完成保证五方通话、消防润滑及润滑监控系统正常运行所需的线缆布线、敷设及调试，并完成润滑轿厢内监控摄像头的安装。4)乙方应供应润滑起重及吊钩位置(包括预留洞口)图纸;负责搭建符合国家平安规定和施工要求的施工润滑的脚手架，润滑安装完工后拆除，安拆费、架子等租赁费已含在安装调试总费用中。5)负责设备的起重、分层、搬运、就位等工作，根据国家润滑安装规范质量标准完成设备的安装和调试工作，直至符合相关的设计
11、要求和质量验收标准，出具设备安装检验报告和产品合格证书。6)负责润滑安装及质量的自检验收。7)润滑安装后，如经检验部门认定确因乙方施工质量或产品自身质量问题不能一次通过验收的，由乙方负责整改或重做，费用乙方负责。8)参与现场施工协调会议，协作甲方建筑施工，落实协调会议要求。9)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身意外损害保险。如因乙方缘由造成平安或生产事故，由乙方全额负责。10)负责向当地质量技术监督部门进行开工和验收申报，并协作当地质量技术监督部门进行现场验收工作，负责代办润滑注册登记证、准运证，同时，担当报装、报验等费用。11)负责润滑设备、施工设备和工具的保管及施工现场平安。12)润
12、滑验收完毕取得平安验收合格证、准运证15日内，将润滑设备及相关资料移交甲方。13)根据合同约定供应设备质保期及设备安装质量保修期内的服务。14)施工中产生的各种废弃物，由乙方根据项目所在地环境管理法律法规及有关规定予以处理。所需费用由乙方负责担当。15)乙方应听从甲方的施工管理，主动协作其他专业施工单位的交叉施工及进度要求，乙方不得阻挠及提出任何协作费用并以此作为停工、窝工费的理由，否则引起的全部责任由乙方担当;16)如施工过程中，乙方应避开损害现场已完成的其他专业的成品、半成品，如因乙方造成其他专业的成品、半成品损坏的，乙方应担当赔偿责任。17)负责润滑五方通话中的机房与值班室之间的电缆布线
13、;负责消防润滑与消防限制中心之间限制线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆选购及土建工作)由甲方负责完成。18)负责自润滑机房至监控中心之间的监控线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆及摄像头选购及土建工作)由甲方负责完成。八、质量保证润滑设备及润滑安装(含乙方负责安装完成的视频监控及五方通话系统)的质量保证期及售后服务按甲乙双方签订的 润滑购销合同中的第8条约定的内容执行。九、违约责任：1、甲方应依合同约定刚好向乙方支付安装调试款项，否则每延误一天，乙方有权按甲方应付而未付款金额的万分之二向甲方收取违约金。计算方式从约定付款期满后第八天起先计算;如甲方违约给乙方造成的损失超过本合同约定违约金金额
14、的，超出部分仍由甲方担当赔偿责任。2、因乙方缘由拖延完工的，逾期每天甲方有权按甲方已付款金额的万分之二向乙方收取违约金。计算方式从约定完工日期届满后第八天起先计算;如乙方违约给甲方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由乙方担当赔偿责任。十、司法管辖：签约双方在履约中发生争吵和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，任何一方均有权向施工项目所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应接着执行合同其余部分十一、不行抗力指任何提出不行抗力事务的一方所不能合理限制其在该方没有过错或过失的状况下发生的任何事务、条件或状况，包括洪水、火灾、飓风、地震、山崩、斗争、恐怖主义事务、*乱或
15、其他类似的自然或社会事务。且在该等事务发生后，提出不行抗力的一方应实行合理的措施阻挡其发生或将事务的负面影响降低到最小，若该等事务仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务的，可不担当由此造成的责任。十二、合同生效、终止和争议1、本合同全部条款均为打印文字，文本不得涂改，自双方签字盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜，双方协商，另行签订补充协议，经双方盖章后生效。2、补充协议、合同修改书、安装(工程)联系单等与本合同有关的文件资料为本合同之附件，属本合同不行分割部分，具有同等法律效力。3、本合同未涉及的违约事宜根据中华人民共和国合同法的有关规定办理。4、本合同正本
