《施工合同范文合集9篇精选》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同范文合集9篇精选（59页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、施工合同范文合集9篇施工合同范文合集9篇在人们的法律意识不断增加的社会，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是我收集整理的施工合同9篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。施工合同 篇1甲 方：乙 方：甲方将“ 杭政储出9号地块商品住宅 ” 防水工程发包给乙方施工，依据中华人民共和国建筑法 、中华人民共和国合同法甲方与发包方签订的建设工程施工合同以及相关工程补充协议和经济文件的约定，结合本工程详细状况，双方协商达成如下协议：第一条 工程概况1、承包范围：包工包料2、防水工程报价地下室底板1.2厚JS()聚合物水泥防水
2、涂料，单价按 18 元/。 地下室侧板1.2厚JS()聚合物水泥防水涂料，单价按 18 元/。 屋面及卫生间防水详细施工方案及价格由甲乙双方另行协商。以上防水工程完工验收合格后，工程量按以实际完成的平方数为准，工程总价以实际完成的平方数单价。其次条 甲方工作责任2.1开工前，甲方向乙方供应原设计图纸、变更通知及发包方要求说明，并向乙方作现场交底;基层要平整、干净、坚固、无空鼓、无松动、不得有起砂、开裂等缺陷，符合防水施工规范要求;清除影响施工的障碍物。2.2 合同签订后，甲方做好施工组织设计，各分部门分项开工前要有详细的施工方案、方法、质量保证措施和技术交底工作。2.3 甲方向乙方免费供应施工
3、用水、电源、垂直运输机械，以及乙方施工管理人员住宿场所等，并说明运用留意事项。2.4 甲方帮助乙方做好现场成品的爱护、防盗等工作。2.5 甲方负责该防水工程项目的质量、平安、进度、文明施工和技术的检查和监督，组织工程质量的检查、验收。2.7 甲方对乙方交接的防水层成品有爱护的责任。第三条 乙方工作责任3.1 严格执行施工规范、工地平安规程、防火平安规定，按图纸或双方协定方案施工，参与验收。3.2工程完工未移交甲方前，负责对现场成品进行爱护。3.3施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.4乙方负责供应产品出厂检验报告、出厂合格证、现场抽样检验报告、产品施工工
4、艺并按时供应给甲方。第四条 关于工程质量及验收的约定4.1本工程按施工图纸或双方协定方案、做法说明、设计变更及国家制度的施工规范组织施工、验收。4.2采纳合格的防水材料，进场施工。第五条 关于工程款支付的约定5.1 防水工程施工完毕、防水工程验收合格后15天内，甲方将工程款付至工程总造价_80_%(除 5 %做质量保证金外)，其余款甲方在两个月内需全部付清给乙方。5.2 保修期满甲方在一个星期内将保修金一次性支付给乙方。第六条 工程保修6.1工程质量保修期为三个月，质量保修期从该分项工程实际验收合格之日算起。甲方扣除相应保修金时给乙方办理保修金欠条，保修期满甲方将保修金本金付还乙方。6.2保修
5、范围：材料老化、搭接开裂、材料脱落造成漏水属于保修范围。找平层开裂、基层裂缝、基层沉陷而造成材料断裂或人为损害造成漏水不属于保修范围。6.3属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到保修通知之日后3个工作日内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可托付其他人修理，保修费从质量保修金内扣除。第七条 违约责任7.1甲方未按合同支付工程款，乙方有权停止施工，所造成的工期延误由甲方负责。停工期间给乙方造成的误工费用由甲方担当。7.2方必需确保工程工期和施工质量及防水工程顺当进行。假如基层达不到防水施工规范要求，甲方要求乙方施工，其施工费用由甲方负责补给乙方。7.3乙方在施工过程中，严格按图纸或按双方协
6、定方案及甲方技术交底施工达到保质保量。7.4方在施工中，甲方留意对成品进行爱护，如因甲方在施工中对防水成品损坏或污染，经甲乙双方确认，由甲方负责处理。须要返工的由甲方负责费用。八条 争议纠纷8.1合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或有关部门进行调解。8.2 未尽事宜，双方共同协商，补充协议与本合同同具法律效力。8.3本合同的执行中发生争议，当事人不愿通过协商时，应向甲方所在的人民法院起诉。第十条 本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方签字盖章之日起生效。在本合同项目工程竣工验收合格，保修期满甲方付清乙方保修金，该合同全失效。甲 方：乙方：年月日：施工合同
7、 篇2经市府基建办施工处批准，本工程于_年_月_日公开招标（协协商标或甲方托付），由乙方承建，为了明确工程内容及双方权利义务，本着相互协作、紧密协作的原则，依据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例规定和本工程的详细状况，订立本合同。第一条工程内容和承包范围（一）单项或单位工程类别、结构形式：_；层/幢；_；建筑面积_；建筑面积，道路：_；给排水管道：_；构筑物：_。（二）承包范围：承包按_号施工图纸全部工程（包括图纸说明及招标文件规定的内容）：基础工程（含桩基）、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程
8、等。（三）承包金额内未包含的工程项目：其次条工程造价及承包方式（一）承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币_万元。全部工程造价按下列方法办理：（二）承包方式：1按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。2按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。3工程质量标准要求：第三条工期（一）按定标（或双方）规定总工期_天（日历天从开工之日算起）。（二）开工日期：_竣工日期：_（三）如遇下列状况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。1甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物和施工用水、电源未接通；2因设计图纸修改
9、（甲方或设计院提出修改），影响进度或增大工程量；及修改（变更）设计通知书未在该修改（变更）部份施工起先前三十天送达乙方签收而影响进度者；3由甲方供应的设备、成品或半成品等，未能按乙方安排进行或向乙方交验时发觉有缺陷，须要更换而耽搁施工进度者；4因遇人力不行抗拒的自然灾难（如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然缘由发生的火灾等）造成停工者；5因停水停电或因电力，水压不能满意施工须要，影响达连续六小时以上者；6甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者；7甲方财力不足导致停工窝工者；8甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。第四条材料、设备供应（一）工程全部建安材料、成品、半成品及
10、设备由方自行选购供应至施工工地现场（仓库）。（二）工程材料及设备，由_方选购供应至场地（仓库）。（三）工程设备，由_方选购供应至_向_方交货。（四）钢材、水泥、木材由甲方帮助解决，属有价供料，供应价由双方商定，与承包金额无关。（五）购买三大材料所需的外汇由_方负责解决；装饰材料、电梯、空调机及水电器材，如设计采纳进口时，其外汇由_方负责解决，如由乙方选购时，其单价应征得甲方同意。（六）双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明，否则应进行试验，试验费由供料的一方负责，对已有出厂证明的材料，如一方持有异议时，应进行复验，如复验合格，其复验费由持有异议的一方负责，否则由供应方负担。第五条双方责任
11、（一）甲方责任：1办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及其它障碍物拆迁（包括架空及隐藏的），并供应有关隐藏的障碍物资料；2负责办理施工报建手续，领取建筑许可证及施工许可证；3开工前三十天做好建筑红线图以外的“三通”和红线以内的场地平整，供应水、电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米，市政管网工程为_米。并能满意施工须要；4供应工程地质报告书两套（有打桩和基地地下室工程），道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标限制点；5于合同签订后三日内向乙方供应施工图_套（含设计院标准图），桩基工程质量证明书两份；6由于生产和运用的须要，甲方变更设计时，应提前三十天办理工程变更
12、和修改设计手续；7供应必需的施工临时用地，办理红线外临时用地及临时占用道路许可证，并担当上述所发生的费用。因建筑物施工场地狭小，而导致工程材料、成品、半成品、设备等的二次或多次搬运，所发生的二次搬运费用（应按实计算），由甲方担当，并按工程进度付给乙方；8组织有甲、乙方和设计院参与的施工图纸交底与会审，做好经三方签署的会审纪要，并按施工图的份数发给乙方；9审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款；10按乙方提出的设备、成品、半成品进场安排，刚好组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的，应刚好更换，尽可能不影响工程进度；1
13、1甲方应在现场组织地盘管理机构，按市基建工程地盘管理试行方法实施管理。监督检查工程质量、进度；负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必需的签证；12组织对工程竣工验收，并按合同规定的期限办理竣工结算。（二）乙方责任：1施工界区内临时设施，临时道路、水、电、管线的修建安装；2编制施工组织设计或施工方案，施工总进度安排、设备、材料、成品、半成品进场安排，并送甲方及市质量监督检验站；3每月25日后四天内向甲方送月度施工安排和完成工程月报（包括形象进度、工程量和工作量），如不按时报送，甲方不予支付工程进度款；4按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要，设计变更通知
14、单和国家现行的施工及技术验收规范进行施工，作好自检工作，确保工程质量，确保合同工期；5按施工平安规范的规定和实行预防事故的措施、确保施工平安和第三者的平安；6做好施工原始记录、隐藏工程记录，汇合施工技术资料作交工文件附件移交甲方；7做好施工组织、管理、维持现场清洁，道路畅通。器材的堆放整齐，并刚好清除垃圾和不用的临时设施；8做好对分包单位的管理（由乙方分包时），抓好分包单位的工程质量和工程进度；9在交工后一年的保修期内，发觉有施工质量问题，负责免费返修。属设计或甲方运用造成的，其返工修理费由甲方负责；10凡施工中发生的一切平安事故，均由乙方负责，并马上书面报告甲方或主管单位备案；11工程竣工后清理现场（包括建筑物四周2米内的和堆到2米外的余土及其它积累物，生产和生活的临时设施除拆），并将门窗、玻璃、地面擦扫干净，厕所、厨房的下水污水道清理干净，做到工完场清；12在施工中，由乙方本身缘由造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由乙方自行负担。第六条工程质量检查验收1施工
