《加工承揽合同范文锦集十篇》由会员分享,可在线阅读,更多相关《加工承揽合同范文锦集十篇(60页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、加工承揽合同范文锦集十篇加工承揽合同范文锦集十篇在人们愈发重视契约的社会中,合同的用途越来越广泛,它也是实现专业化合作的纽带。那么常见的合同书是什么样的呢?以下是我收集整理的加工承揽合同10篇,欢迎大家共享。加工承揽合同 篇1承揽方(甲方):_定作方(乙方):_甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称:_型号:_规格:_质量要求:_计量单位:_数量:_加工费:_单位总价:_其次条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用担当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费担当。第三条加工成品
2、的交付时间、地点、运输方法与运费担当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款担当。第四条乙方供应原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。材料名称:_型号:_规格:_质量要求:_计量单位:_数量:_单价:_总价:_图纸、技:_术资料及:_交付时间:_第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称:_交付时间:_交付地点:_交付数量:_包装要求:_检验方法:_运输方法:_运费担当:第六条加工费结算方法与时间_。第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方应于_年 _月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的,无权恳求返还定金。甲方不履行合同的,除担当违约责任外
3、,必需如数返还预付款。乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以恳求返还。第八条甲方的违约责任1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并担当逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍旧须要的,甲方应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;乙方不再须要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。3.因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失。4.甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总
4、额的_偿付违约金。5.甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_%的违约金。6.由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_%的违约金。3.乙方如未按合同规定的时间向甲方供应图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4.乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金。5.乙方如无故
5、拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失。6.乙方如变更交付定作物地点,应担当因此而多支出的费用。第十条声明及保证(一)甲方:1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有实力履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。(二)乙方:1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有实力履行
6、本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐私(技术信息、经营信息及其他商业隐私)予以保密。未经该商业隐私的原供应方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违反上
7、述保密义务的,应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不行抗力本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克服、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观事务,包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事务如斗争、动乱、政府行为等。如因不行抗力事务的发生导致合同无法履行时,遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方,并应在_天内,供应事故详情及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或短暂延迟合同的履行。第十三条通知1.依据本合同须要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必需用书面形式,可采纳_(书信、传真、电报、当面送交等方式)传
8、递。以上方式无法送达的,方可实行公告送达的方式。2.各方通讯地址如下:_。3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方担当由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1.本合同受_国法律管辖并按其进行说明。2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十五条说明本合同的理解与说明应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读便利而设,不应影响本合同的说明。第十六条补充与附件本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未
9、作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年,自_年_月 _日至_年_月_日。本合同正本一式_份,双方各执 _份,具有同等法律效力;合同副本_份,送_留存一份。承揽方(盖章):_定作方(盖章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_地址:_地址:_年_月_日_年_月_日签订地点:_签订地点:_加工承揽合同 篇2甲方:(定作方)_制品厂乙方:(承揽方)_有限公司经甲乙双方友好协商,就纸箱印刷事宜达成如下协议:第一条:甲
10、方托付乙方为其供应印刷品印刷及印成品服务共四项。1、印件名称一:_,规格:_,数量:_,色数:_,单价:_,总价:_;2、印件名称二:_,规格:_,数量:_,色数:_,单价:_,总价:_;3、印件名称三:_,规格:_,数量:_,色数:_,单价:_,总价:_;4、印件名称四:_,规格:_,数量:_,色数:_,单价:_,总价:_;总金额合计:人民币_元整(小写_元。)2、由甲方将纸箱印制品材料于_年_月_日前交给乙方,并办理交接手续。其次条:交货时间甲方于_年_月_日前向乙方供应印刷设计稿,如甲方未按时间向乙方供应设计制作材料,乙方有权选择书面通知甲方,书面通知到达甲方后,乙方有权选择限时交付或顺
11、延合同所列甲方托付项目的完成及交付时间。第三条:交货方式地点交货方式:交货地点:第四条:付款结算方式刚好间本合同总金额为_元,甲方支付乙方合同总金额的_%,即_元,作为定金及预付款,余款在乙方加工完成并交付之时,由甲方把余款一次性打到_有限公司对公帐户,开户行_,账号:_。甲方不能支付相应款项乙方有权留置加工承揽物并在加工方拒付款项达到十日后,自行处理加工承揽物(出售及另作他用)。第五条:双方的权利和义务1、乙方必需完全根据甲方要求进行加工、制作等。乙方完成相应工作后,如因甲方缘由未能刚好投入生产,乙方顺延相应加工承揽物交付时间。2、乙方在完成甲方项目设计后,经甲方认可,投入制作生产或下一步工作流程。3、甲方应刚好验收并根据合同支付相应款项。第六条:违约责任1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及预付款,乙方有权担心排生产安排。2、乙方未按合同期限交货或未按甲方质量要求交货,甲乙双方协商解决,协商不成时。甲方有权向乙方索回定金及预付款。第七条:本合同履行期间,甲乙双方任何一方不得随意变更、违反或不履行本合同,否则由此造成的经济损失,由责任方担当,如双方在本合同履行过程中,发生任何争议,均应协商解决,不能达成一样看法的,双方共同选定_人民法院管辖。本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。甲方(盖章):代理人(签字):_年_月_