《2022实用的建筑合同模板合集9篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022实用的建筑合同模板合集9篇（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022实用的建筑合同模板合集9篇实用的建筑合同模板合集9篇随着人们法律意识的建立，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同是对双方的保障又是一种约束。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是我整理的建筑合同9篇，希望对大家有所帮助。建筑合同 篇1工程发包方（甲方）：新XX公司工程承包方（乙方）：甘肃XX公司甲乙双方本着自愿、公平、诚实守信为宗旨，根据中华人民共和国合同法的有关规定和压力管道安装修缮工程承包合同条例等国家行政法律、法规为依据，经甲乙双方协商一致，达成以下协议条款：一、 工程项目工程名称：喀什XX公司的天然气管道安装工程。1、工程内容：天然气D160的E管（聚乙烯）热熔管道安装，全长
2、5095米。2、承包方式：单包工方式进行（含人力、技术）。所有材料及辅材由甲方负责。3、工程承包范围：甲方保证施工现场三通一平。乙方严格按压力管道特种设备、设计图纸进行施工，确保安全使用。二、压力管道安装及验收标准按国家现行有关压力管道特种设备、建筑标准规范施工和甲方技术要求验收。三、工程造价为：壹拾贰万元整，（10元）不含税金。预算合同外其它修理、材料费、工时费按实际所发生的费用另行结算。四、付款方式：合同签订甲方预付乙方60000元整，经锅检所验收合格后，甲方向乙方支付该工程的工程款60000元。五、工期：_年_月_日至_年_月_日完成。六、双方责任（一）甲方责任1、甲方负责提供施工所需场
3、地，保证施工现场三通一平及施工队伍按时进场及工作时间，积极配合乙方材料按时到达施工现场。2、甲方按合同规定付款要求履约，甲方由于不可抗力原因，未能在本合同规定时间支付合同款项时，应事先告知乙方，并征得乙方同意。（二）乙方责任：1、乙方在具备条件施工以后，乙方应及时进场，文明施工，不得损坏甲方设备及设施，保持现场卫生。2、乙方必须在合同规定的工程期完成工作，乙方由于非不可抗拒原因延误工期，应事先告知甲方，并征得甲方同意。3、乙方在施工现场要有完善的项目管理体系，确保此工程的正常运转。4、乙方要求严格按照建设市政工程施工合同、施工图纸、说明文件和国家颁发的相关压力管道特种设备安装验收规范、规程和质
4、量标准进行施工。七、安全责任乙方在施工过程中，应做好职工安全工作，若出现人员安全事故，乙方负全部责任，甲方不承担任何连带责任。八、违约责任双方严格按以上协议执行，若有违约，可通过协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。九、本协议经双方签字盖章生效，如有未尽事宜，双方共同协商修改。十、本协议一式贰份，双方各执壹份。甲方（章）：乙方：地址：地址：法人代表： 法人代表：电话：电话：_日期：_日期：建筑合同 篇2发包方(以下简称甲方)：设计人(以下简称乙方)：经双方友好协商，甲方委托乙方对本合同工程的幕墙进行施工图设计，根据中华人民共和国合同法、建筑工程设计合同文本(GF-20xx-0209)及其它有关
5、规定，为明确双方权利、责任、义务，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。 第一条 本合同依据下列文件签订：1.1 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3 建设工程批准文件。第二条 设计依据2.1 发包人给设计人的委托书2.2 发包人提交的基础资料2.3 发包人提供的其他相关资料2.4 设计采用的技术标准：高层民用建筑设计防火规范、建筑抗震设计规范、建筑结构荷载规范、钢结构设计规范、玻璃幕墙工程技术规范、金属与石材幕墙工程技术规范、建筑玻璃应用技术规程、玻璃幕墙光学性能、建筑幕墙物理性能分级第三条 合同
6、文件的优先次序构成本合同的文件可视为是相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1 合同书3.2 发包人要求3.3 有关设计事宜的函件 第四条 本合同设计项目的内容乙方对 项目进行幕墙设计，设计费按 元/m2收取;甲方选择乙方优先参加发包人的施工招标工作，如果设计人中标，本合同的设计费作为乙方的优惠条件，免收设计费，自动转为工程预付款(进度款)的一部分，并在工程 预付款(进度款)总额中抵扣。第五条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件第六条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件第七条 设计费及支付方式第八条 双方责任8.1 发包人责任：8.1.1 发包人按本合同第
7、五条规定的内容，在规定的时间内，向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。8.1.2 发包人负责组织设计交底。8.1.3 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计错误，设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，但是同设计人自身原因，造成设计修改或返工的除外。8.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。8.2 设计人责任：8.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提供的设计要求，进行工程设计，接受发包人和相
8、关设计院及审图公司对图纸的审核。按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。8.2.2 设计合理使用年限为50年。8.2.3 设计人按合同第四条、六条规定的内容向发包人交付资料及文件。8.2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收，设计人为本合同项目的服务期限至工程竣工验收通过为止。8.2.5 设计人在工程施工期间需派专人负责与施工方、发包人等相关单位进行配合与解决问题。第九条 违约责任9.1 在合同履行
9、期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金;已开始设计的，发包人应根据设计人已时行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。9.2 发包人应按本合同第七条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额百分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按9.1条规定支付设计费。9.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负
10、责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。9.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之二。9.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第十条 其他10.1 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自行解决。本合同第六条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数，设计人另收工本费。10.2 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。10.3 发包人委托设计人承
11、担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。10.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。10.5 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调整，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁，双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向工程所在地人民法院起诉。10.6 本合同一式六份，发包人三份，设计人三份。10.7 本合同自签订之日起效。10.8 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_
12、法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇3甲方(转让方)：身份证号：乙方(承接方)：身份证号：丙方(中介方)：甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，就甲方将房屋建筑工程总承包转给乙方达成如下协议，望共同遵守：一、承包方式1、甲方将位于工程项目全部一次性转给乙方，由乙方自行建设独立管理，独立建账，独立核算。2、乙方执行甲方与业主方签定的合同，如需更改，在转包成功前甲方应积极配合乙方与业主方协商修订。二、转让相关费用及付款方式1、甲方向业主方所交保证金壹佰万元(XXX.00元)，由乙方承担。签定合同后乙方即向甲方以定金方式
13、支付叁拾万元整(300000.00元)，十个工作日内再交柒拾万元(700000.00元)。该保证金在乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑后由业主方一次性退还乙方。如业主方以其他理由拖欠此保证金，由甲方先垫付此保证金给乙方;因质量问题引起的拖欠，甲方概不负责。2、甲方前期投资建设的板房和其它费用，由甲方和乙方清理单据，乙方另行计价给甲方。3、乙方进场后_月内交管理费(税后)贰佰万元整(000.00元)给甲方。4、甲方在业主方承包的单价按04定额上浮5%，甲方转包给乙方按04定额上浮3%，其中2%仍归甲方所有，乙方在业主方支付进度款中按比例付给甲方。5、甲方原挂靠兴_市天寿建筑公
14、司，管理费为总承包费的1%，转包成功后由乙方继续履行此义务。三、税费和保险费工程已全部转给乙方，应由乙方按国家规定交纳各种税费和各种保险费，甲方不负任何费用。四、工程进度及竣工款1、乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑15个工作日内甲方按实际工程进度款的60%付给乙方，时间为次月_日前。2、工程完工后甲方支付乙方该项目工程总造价的80%进度款。可转帐或现金支付，甲方不得以承兑汇票到银行其它的票据支付工程进度款，时间10个工作日内。3、每次拔进度款，付帐后_日内乙方开据相应的金额发票给甲方。4、工程竣工验收后的30天内办理完工程结算，_日内甲方支付乙方工程达到结算的总价的97%，保留3%为保修金，保修金期满_月内全部退还给乙方。五、成立支公司1、甲方在政策允许的情况下，应在六枝成立四川XX公司。2、成立支公司的目的是便于管理和交纳各种税费。六、违约责任1、甲乙双方签定合同时乙方交给甲方的叁拾万元(300000.00)定金，乙方违约甲方不退还;如甲方违约，双倍赔偿乙方。2、乙方进场后如乙方资金不到位，
