《电力线路改迁协议书-1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力线路改迁协议书-1（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 电力线路改迁协议书 电力线路改迁协议书1、电力线路迁改协议书甲：廊沧高速公路建设管理处地址：市新华路80号联系人：某某联系：乙：华北电网有限公司供电公司地址：市新华路105号联系人：某某联系：丙：明源电力工程有限公司地址：经济技术开发区金源道联系人：某某联系：传真：开户银行：工商银行曙光道支行帐号：廊沧高速公路建设项目是省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要，对廊沧高速公路工程建设占地围的电力线路设施进行迁改。依据合同法、电力法、电力设施保护条例的相关规定，甲、乙、丙三协商达成如下协议。一、乙同意对甲负责建设的廊沧高速公路段交跨的乙所辖的高压输电线路进行迁改。二、甲承担所涉及线路的
2、迁改费用。三、丙受甲委托，负责该线路迁改工程施工。四、甲的权利和义务1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用；2、施工前向乙提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料；3、负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作，确保群众的合法权益得到维护，确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线路的杆塔基础养护工作提供便；4、在廊沧高速公路施工时，不得出现危害电力设施安全的行为。五、乙的权利和义务1、积极配合甲的工作，按照甲的施工进度要求提前做好线路的停电工作；2、按照电力行业相关技术标准的要求，对迁改线路进行验收；对不符合技术要求的迁改线
3、路提出整改要求；3、督促监督丙按时保质完成线路迁改工作，负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。六、丙的权利和义务1、按照本协议约定，受甲委托，负责线路迁改施工；2、丙应根据甲提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工，按照本协议约定的工期完成施工；3、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工，符合及电力行业相关标准的要求，满足廊沧高速公路施工和运行要求；4、在线路迁改施工中建立安全质量保障体系，设立专职安全监督人员，确保安全施工无事故；七、线路迁改工程容迁改工程设计文件中所涉及的工程容：廊沧高速公路段占地界涉及乙所属的35kV后信线路，110kV康新一回、康新二回、清线路、线路、城线路、
4、广尚线路、广留双回线路，220kV霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。（详见设计文件）八、工程费用及付款式1、根据迁改工程设计文件，经甲、乙与丙协商一致，迁改工程费总计33000000.00元。大写：叁仟叁佰万整。由丙包干使用。该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。2、付款式（1）甲应在本协议签字生效之日起5日向丙支付前期迁改工程费30000000.00元，大写：叁仟万元；（2）甲在线路迁改工程竣工后15天向丙支付剩余全部工程费用。九、施工期限1、自甲将前期工程费用支付给丙之日起70天完成本协议约定的所有迁改线路的施工；2、因以下原因，造成施工延误的，工期相应顺延：（1）因山洪、地
5、震、海啸、龙卷风、连续大暴雨等不可抗力。（2）因甲未及时完成线路通道清理工作造成施工受阻，工期延误；（3）因甲或者上级主管部门对廊沧高速段施工计划调整。十、争议解决式协议各在本协议履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，因本协议发生的一切争议，应向乙住所地人民法院提起诉讼解决。十一、其他事项1、其他未尽事宜，另行协商；2、本协议自三签字盖章之日起生效，迁改工程竣工验收完成且甲支付了全部工程费用后本协议自动终止。3、本协议一式拾贰份，甲肆份，乙肆份，丙肆份。甲：廊沧高速公路建设管理处（盖章）法定代表人：授权委托人：时间：20XX年月日乙：华北电网有限公司供电公司（盖章）负责人：授权
6、委托人：时间：20XX年月日丙：明源电力工程有限公司法定代表人：授权委托人：20XX年月日2、电力线路设施迁改协议书甲（建设单位）：两新实业发展有限公司（以下简称甲）乙（产权单位）：江津区供电公司津南客户中心（以下简称乙）甲在乙所在的津南供区开展110KV白贾线架设杆塔和展放导线工作，由于工程需要需改迁10KV一处、改迁低压三处、加装隔离刀闸二把。按照确保电网安全、支持项目建设、促进地经济发展的原则，双对有关事项进行了沟通，达成协议如下：一、工程量：1、改迁10KV慈线慈塘支线#11-#14杆段，使新建110KV白贾线导线能满期对10KV慈塘支线的安全距离；2、改迁新建110KV白贾线#34、
7、#36、#47旁的三外低压线，使其满足对110KV白贾线新立杆塔的安全距离；3、在西黄线T接黄中支线、玉人线T接人红支线分别加装刀闸两把。二、乙原则同意对甲在该项目建设中有妨碍的电力线路及设施进行迁改。三、电力线路及设施的迁改案首先必须满足相关电力规规定和电网公司相关规规定、反事故措施、差异化设计指导意见等，符合市规划管理办法及江津区总体规划等其它规和规定。主要技术规包括架空送电线路运行规程（DL/T741-20XX）、电网差异化规划设计指导意见(电网发展20XX195号)、架空输电线路管理规（试行）（ZDGC0907）架空配电线路设计技术规程（SDJ20XX1987）、市城市规划管理技术规定
8、、十八项电网重大反事故措施等，但不局限于所列举的围等。当出现不同规规程和规定的技术要求不一致时，以安全标准高的要求执行。四、乙需按照上级单位有关线路搬迁管理办法的规定履行线路迁改的相关手续。五、甲应按照颁布的电力设施保护条例的规定，充分重视电力线路的保护工作，采取切实措施，避免因施工不当危及电力线路的安全可靠运行。在未实施迁改前，甲不得在电力设施安全保护围进行工程建设，凡在电力设施安全保护围进行工程建设发生的一切安全事故均由甲负全部责任。六、本合同中工程费用采用包干的式，共110800元（大写：壹拾壹万零捌佰元）。七、线路迁改工程设计、施工单位由乙组织，相关设计、施工费用由甲承担。八、按照国有
9、资产管理有关规定，线路迁改工程中所有拆除的废旧物资由乙统一回收处理。九、迁改后的电力线路及设施产权属乙所有，由乙负责维修、维护。十、合同签订后乙应尽快组织施工，以保证甲施工工期。十一、工程建设过程中如遇本协议未明确而又确需解决的事宜，由甲和乙本着实事的原则协商解决。本协议书一式四份，由甲、乙各执二份，协议自签订之日起签字盖章后生效。甲：（盖章）乙：（盖章）代表：代表：签订日期：年月日3、20xx年电力线路迁改框架协议书甲：市交通运输委员会乙：电网公司供电局为加快推进市交通基础设施建设工作，保障电力设施的安全、正常运行，根据20XX年62号市政府办公会议纪要精神，甲、乙双本着相互支持的原则，经友
10、好协商，就20XX20XX年度市交通基础设施建设项目电力线路迁改工作合作事宜取得一致意见，签订本协议：一、甲委托乙负责组织实施市交通基础设施建设项目（以下简称项目）涉及的电力线路迁改工程（以下简称迁改工程），包括组织设计、监理、施工等工作容。乙承诺按相关规定和程序组织实施。二、迁改工程规模限于按照原有电力线路的数量、现行技术标准和政府规划进行迁改，迁改费用由甲承担，迁改后的电力线路仍交由乙使用和管理。如乙自身规划高于政府规划的，超出部分的投资由乙承担。迁改工程迁改电力线路的数量以甲审查的初步设计文件为准，在初步设计文件审查后，乙不得在项目建设围敷设新的电力管线。三、甲责任：负责迁改工程的立项、
11、规划用地、拆迁可、施工可等前期报批工作；组织具备资质的独立第三设计对包括初步设计（概算）、施工图设计（预算）在的设计文件进行审查；协调签订迁改工程设计、监理、施工合同；协调提供迁改工程施工场地；负责造价管理，按合同支付工程款；参与质量、安全、进度管理和验收工作；组织办理结算手续。四、乙责任：根据工作职责和经营围，按照相关规定确定迁改工程设计、监理、施工单位，并进行管理；审核包括初步设计（概算）、施工图设计（预算）在的设计文件；组织实施迁改工程，负责迁改工程质量、安全、进度管理工作；组织交（竣）工验收及接收管理工作。五、按照本协议确定的原则，设计、监理和施工单位分别与甲项目管理单位、乙（或管辖单
12、位）签订三合同，在三合同中对迁改工程的容、技术标准、工作责任等有关事项进行具体约定。甲项目管理单位：新改建项目是市交通公用设施建设中心或各片区交通运输局，养护项目是交通公用设施管理处或各片区交通运输局。六、迁改工程设计、监理、施工合同按照经甲项目管理单位审核的预算价下浮一定比例作为合同价，结算以市政府投资审计专业局审计为准，最高不超过发展改革部门批复的相应概算费用。有关计价式约定如下：（一）定额标准。原则采用地定额标准，35500KV电力线路等无地定额标准的迁改工程采用行业定额标准。（二）下浮率。其中设计、监理费用按照相关标准计取。施工费用：110KV及以上电力线路迁改工程下浮率由乙通过竞争性
13、谈判的式确定，110KV以下电力线路迁改工程下浮6.99%。七、迁改工程签订施工合同后，支付合同价50的预付款，工程实施期间按进度支付进度款，工程验收移交后支付至合同价的80，余款待工程结算审计完成后予以支付。八、甲、乙双协商建立协调机制，加强迁改工程有关问题的协调，甲、乙双分别设立相应的协调部门，设立专门的联络员，定期进行协调。九、甲承诺在职责围支持乙有关电力设施建设工作和营运安全保障工作。十、乙承诺按照交通基础设施建设需要按时完成迁改工程（如因甲原因导致延误者除外）。十一、因上级政府、社会事件的原因，以及不可抗力包括但不限于火灾、水灾、地震、台风、自然灾害等不可预见或不可避免的无法控制的情况致使其不能履行本协议项下的义务，该义务对此不负责任。发生上述事件，任一应当及时书面通知对，并积极采取相关措施避免损失的扩大。十二、因执行本协议发生争议，由双协商解决，协商不成，双同意向仲裁委员会提交仲裁并接受其仲裁规则。十三、本合同自双签订之日生效，有效期为一年，甲、乙双于合同届满前协商签订下一年度迁改工程合作框架协议。十四、本合同未尽事宜，由甲、乙双协商补充或修改达成书面意见，补充和修改的容与本合同具有同等效力。十五、本合同一式四份，甲、乙双各执二份，均具有同等效力。甲：（盖章）法定代表人：或委托代理人：签订日期：20XX年月日乙：法定代表人：或委托代理人：（盖章） -全文完-
