《2022版水利水电工程施工合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022版水利水电工程施工合同范本（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、水利水电工程施工合同范本水利水电工程施工合同范本签订时间：签订地点：甲 方： 乙 方： 合同编号：2021-xxxx10 / 10发包单位：（简称甲方）法定代表人：地址:承包单位:(简称乙方）法定代表人:地址：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准.且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或)延误的工期，并支付承包人合理
2、的利润.根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点：_。第二条：工程内容：_。第三条：承包方式:乙方包工包料。第四条：工程价款及调整1、工程价款：_元。2、发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：（1）甲方代表确认的工程量增减;(2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商;(3)工程造价管理部门公布的价格调整；(4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；(5）合同条款以外得其他增减或调整。第五条:付款方式1、工程款支付方式：银行转账。2、工程付
3、款：该工程由乙方垫资，工程竣工后政府安排资金到位，甲方一次性支付工程款。3、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。第六条：合同工期1、双方商定总工期为_天。开工日期：_年_月_日；风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
4、 竣工日期：_年_月_日。2、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。（1）甲方不能按合同约定提供开工条件;（2)工程量变化和设计变更；（3)工程款未按时支付；(4)不可抗力（如地震台风火灾等）.3、由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。4、乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元.但奖罚累计不超过总造价得2%。第七条：工程质量要求风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和（或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同
5、约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。1、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查,作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。2、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书,并经州水利工程质量监督站认可,方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗.第八条：材料设备风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要
6、求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担.发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合.2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证,都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单,方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外.3、已进场的物资，若发现不合格，供料一方必须迅速将其运出场外。4、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等,
7、均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他原因造成不良后果,由责任一方负责.第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任1、甲方:(1）进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;（3）按时支付工程款项；(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;（5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；（6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;（8）组织工程竣工
8、验收工作.2、乙方：（1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；（2）做好施工安全防范措施，确保施工安全；（3)负责做好材料、设备的采购和保管工作；（4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；（5）参加工程竣工验收工作。第十条:保修风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限.在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任.发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自
9、转移占有之日起算.保修期限:工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为_个月。第十一条：工程停建或缓建：1、因政策调整，人力不可抗力及甲、乙双方之外原因导致工程停、缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。2、工程停缓建后,乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场.甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。3、已订货的材料设备器具等款项,由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用,由甲方承担。第十二条：违
10、约责任风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生,也有据可依.1、乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同.2、按经济合同法的有关规定,如工程质量不符合设计要求,甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理.不按甲方意见返工,甲方有权不支付费用。3、乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担，由甲方造成的损失由甲方承担。4、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时,甲方有权终止合同，变
11、更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。第十三条：纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。第十四条:其它1、如甲方要求变更工程内容,改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。2、工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。第十五条：合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止.第十六条
12、:本合同一式_份，其中：甲方_份，乙方_份,均具有同等法律效力。发包单位:法定代表人：_年_月_日承包单位：法定代表人：_年_月_日温馨提示：水利水电工程施工合同范本签订的注意事项（修改时可删除）为预防和减少水利水电工程施工合同范本争议，在水利水电工程施工合同范本订立过程中应当注意以下三个方面的问题：第一,对对方当事人的资信审查.主要审查对方的身份证明、授权委托书、履约能力状况等信息。第二，选择书面形式签订水利水电工程施工合同范本。当事人订立水利水电工程施工合同范本，有书面形式、口头形式和其他形式。但为避免履约纠纷，最好选择书面形式订立水利水电工程施工合同范本，白纸黑字把权利义务约定清楚。对于时间紧迫而达成的口头协议，也应当在事后及时补签书面水利水电工程施工合同范本。第三,水利水电工程施工合同范本条款要清楚全面具体.尽量参照同类水利水电工程施工合同范本的示范文本订立水利水电工程施工合同范本，没有示范文本的,应当在水利水电工程施工合同范本书中写明当事人的名称或者姓名和住所，标的,数量，质量,价款或者报酬，履行期限、地点和方式，违约责任和解决争议的方法等事项。
