《2021最新水电站施工合同范文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021最新水电站施工合同范文（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2021最新水电站施工合同范本2021最新水电站施工合同范本发包方：（以下简称甲方）法定代表人：承包方：（以下简称乙方）法定代表人：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。 且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例和该工程施工（
2、招标文件）以及其他相关法。 律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。 一、工程概况工程名称：工程地点：工程主要内容：承包方式：包工包料。 二、工程期限风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 工程期限_天，
3、。 预定_年_月_日至_年_月_日止。 三、工程承包价及其它总承包价_元，工程竣工验收合格后付清工程款项。 四、合同双方责任（一）甲方责任提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据；监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。 （二）乙方责任严格按照甲方提供的图纸组织施工。 乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。 施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。 五、工程质量要求风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人。 合理的利润。 因承包人原
4、因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。 工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。 主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。 六、付款方式工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。 七、工期延误若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。 工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。 甲方。 不承担乙方所完成工程量的支付。
5、八、工程保修期风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。 在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。 工程保修期为工程验收后一年。 九、安全施工要求施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。 乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。 十、不可抗拒的自然灾害认定标。 准不可抗拒的自然灾害发生，造
6、成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。 十一、违约责任风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。 本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。 若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。 双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。 十二、争议承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。 .、合同份数本合同一式_份，甲方_份、乙双方_份。 十四、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。 甲方：法人代表：_年_月_日乙方：法人代表：_年_月_日。 4Word版本
