《2021最新水电工程承包合同范文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021最新水电工程承包合同范文（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2021最新水电工程承包合同范本2021最新水电工程承包合同范本甲方（发包人）：住址：乙方（承包人）：住址：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。 且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原则上，就甲方_项目的水电工程委托给
2、乙方施工，达成以下协议，共。 同遵守。 一、承包内容承包形式：承包范围：承包价格：按国家招标建筑平方每平方米_元。 按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。 付款方式：二、工程进度：按甲方及业主要求，工期跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取罚款进行制约。 风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定
3、的标准为。 止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 三、工程质量：该工程质量必须达到_标准，争创优质主体。 四、安全条款：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。 乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。 五、甲方负责一定的照明用电费用(500度/月)，其他超出的用电费用由乙方自理。 六、罚款制度施工不带安全帽罚款_元/人次；赤膊穿拖鞋施工罚款_/人次；悬空抛物罚款_元/人次；井字架吊篮乘人罚款_元/人次；打
4、架斗殴出现一。 次，处以_元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理；不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款_元。 风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。 七、违约责任合同期内，双方必须信守合同。 如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。 八、争议解决若双方在履行合同的过程中发生争议，则双方均可采用调解、和解的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。 九、附则此合同一式_份，双方签字后生效，具有相同的法律效力，各执_份为凭，存档_份，并作为甲乙双方当事人法律依据。 本协议未尽事宜，双方协商解决。 甲方：代表人：合同履行地：签订时间：_年_月_日乙方：代表人：合同履行地：签订时间：_年_月_日。 3Word版本
