2021最新最新施工合同范文

上传人:li****90 文档编号:244335785 上传时间:2022-01-22 格式:DOCX 页数:7 大小:20.09KB
返回 下载 相关 举报
2021最新最新施工合同范文_第1页
第1页 / 共7页
2021最新最新施工合同范文_第2页
第2页 / 共7页
亲,该文档总共7页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《2021最新最新施工合同范文》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2021最新最新施工合同范文(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、2021最新最新施工合同范本2021最新最新施工合同范本发包方(以下称甲方):法定代表人:身份证号码:承包方(以下称乙方):法定代表人:身份证号码:风险提示:发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。 且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及

2、其他有关法律、。 法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就_建设工程协商一致,订立协议并共同遵照执行。 第一条施工工程基本信息工程项目名称:工程施工地点:工程承包范围:工程立项批准文号:第二条工程期限一、合同工程总工期为_天;开工日期:_年_月_日;风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收。 证书的,以提交竣工验收申请

3、报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 竣工日期:_年_月_日。 二、工期经甲方现场代表签证后可相应顺延的情况:发包方未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。 发包方未能按合同约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常运行。 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行。 设计变更和工程量增加。 一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。 不可抗力。 工程师同意工期顺延的其他情况。 第三条工程价款、结算及付款方式双方约定按工程节点付款。 基础完成。 时付总工程款的25%,完成二层付总工程款的15%,主体验收

4、合格付总工程款的15%,初验合格付到总工程款的90%,最终付款依据审计为准,乙方按要求提供甲方需要的详细验收资料,并经甲方签收后经第三方审计单位审计,双方确认工程量后30天内付至总工程款95%;剩余5%作为工程保修金(不计利息),在保修期满一年后14日内无质量问题一次性付清余款。 以上付款时间为乙方上报已完工程款7日内。 如有质量问题,乙方应及时修复,若拖延不修或者维护达不到要求的,甲方有权自行安排人员修复,修复费用从质量保险金中扣除。 乙方在收取工程款时应向甲方提供诸暨市建安发票。 办理施工许可证时的乙方承担建设工程交易费、。 工程质量检测费、工程保险费、建筑施工安全服务费、定额编制费等所有

5、政策性规定由乙方承担的费用则乙方自行承担,如甲方代行缴纳,扣除上述费用时,应向乙方出具相关缴费单据。 第四条建筑材料、设备的供应和采购风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违。 约的约定办理。 一、工程材料、设备由乙方采购。 二、乙方采购的材

6、料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。 经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。 第五条工程质量标准及验收风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)。 延误的工期。 工程质量按国家现行规范验收必须达到合格标准。 开

7、工前须提供施工组织设计、总进度计划表及各专业施工方案,每月_日提供当月施工进度和下月施工进度计划。 每周进行工程例会,对质量、安全、进度进行分析、调整,并形成会议纪要。 为保障该项目的工程质量、安全生产和签约后的施工进度,乙方自愿向甲方缴纳履行保证金拾伍万元。 履约保证金退还:如乙方在合同履行过程中无违约行为,则在该项目工程竣工合格后,十个工作日内退还保证金(上述保证金不计息)。 竣工验收合格后,乙方在十五个工作日内清场撤出(在乙方初验整改结束后_天内甲方须组织竣工验收)。 第六条安全施工根据本市安监站规定和。 标准,做好安全防护措施和安全教育工作,以谁施工、谁负责的原则。 扎实做好安全基础工

8、作。 乙方在施工现场必须设立工程项目部,项目部管理班子组成必须由该工程项目经理负责组成,配施工员、安全员等五人大员,并要求乙方必须全员到岗。 风险提示:保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。 在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。 第七条质量保修一、本工程保修期限为_年,自工程竣工验收合格起算。 二、在免费保修期内,乙方。 应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。 乙方在接到甲方维修通知后小时内到达

9、现场并及时处理。 如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。 若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收_%的劳务费。 乙方保修联系电话:_;乙方保修联系人:_。 第八条违约责任风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。 甲方逾期支付的工程款按逾期时间计算,违约金按银行同期贷款利率计算。 逾期超。 过_天未付工程款,双方又未达成协议的,甲方将以应付工程款的日_支付违约金。 乙方

10、还可以经过法律途径追索。 工程质量经验收未能达到国家现行验收规范要求所出现部分或全部返工、重建的全部费用由乙方承担,工期不予延期。 乙方未能按本补充合同约定按期完成工程并交付的,每滞后一天按合同价的_金额赔偿,赔偿总额一般不超过总造价的_%。 乙方如有违反本补充合同约定的行为的,履约保证金无权要求返还。 乙方应在工程竣工验收后_日内提交施工备案的全部资料。 逾期按合同价的日万分之二承担违约金,还应按本补充合同第八条第4项承担有关责任。 在本协议履行过程中,如乙方施工队伍素质、施工力量、机械设备、现场文。 明施工和安全防护投入及管理不符合施工规范、规定及甲方要求,造成现场管理混乱、工程质量、进度

11、和现场文明施工、安全生产达不到预定计划,甲方有权要求乙方调整并充实施工力量,乙方应无条件接受。 当上述措施仍无效时,甲方可视情况进行要求乙方承担违约责任,直至终止合同,并且对由此引起的工期及经济损失均由乙方承担。 第九条争议解决因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第十条签订地点本合同在_签订。 第十一条补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。 第十二条合同生效本合同自_生效。 第.条合同份数本合同一式_份,均具有同等法律效力,发包人执_份,承包人执_份。 发包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:(签字)组织机构代码:地址:邮政编码:电话:传真:电子信箱:开户银行:账号:承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:(签字)组织机构代码:地址:邮政编码:电话:传真:电子信箱:开户银行:账号:。 7Word版本

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 工作范文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号