《工程项目bt合同书范本》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程项目bt合同书范本(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、工程项目bt合同书范本精品精品文档 均可编辑20XX年XX月XX日工程项目bt合同书范本发包单位(招标方):_详细地址:_邮码_电話_法人代表:_职位_承包单位(承包方):_详细地址:_邮码_电話_法人代表:_职位_按照中华人民共和国合同法和_市的相关要求,经彼此协商一致,签署合同规定,并严肃认真执行。第一条建筑项目一、工程项目名字:_二、工程项目地址:_三、工程项目识别码:_四、工程项目范畴和內容:所有工程项目总建筑面积_平米。(各分部分项工程详见建筑项目一览表)五、工程预算:所有工程项目施工预算成本RMB_元,在其中:人工费用_元。(各分部分项工程详见建筑项目一览表)第二条工程项目限期一、
2、开完工日期:按照我国公布的工期定额,经彼此商谈,合同规定工程项目开完工日期如下所示:所有工程项目自_年_月_日动工,至_年_月_日完工。(各分部分项工程开、完工日期详见建筑项目一览表)二、工程施工前各类准备工作,彼此应依据工程协议书中第三条要求,各自承担准时进行。三、在工程施工流程中,如遇以下状况,可延期施工期。延期限期,应由彼此立即商谈,签署协议,并报相关部门报备。1.因为人力资源必然的灾难,而迫不得已停产者;2.因招标方变动方案或变动施工图纸,而不可以再次施工者;3.因招标方不可以按时供图、送料、供机器设备或需要原材料、机器设备合不来规定,而迫不得已停产或不可以成功施工者。第三条物资一、所
3、有工程项目需要的物资供应按以下第()项供货方法申请办理:1.材料、统配部管原材料及统配部管电气产品,均由招标方承担购置,供货至承包方特定地址。别的原材料由承包方承担采购供应。2.统配、部管原材料,由承包方承担申请办理申请、订购、调济共用,材料及统配、部管的电气产品,由招标方承担采购供应至承包方特定地址,别的原材料均由承包方承担采购供应。3.工地承包不包料工程项目,所有原材料、机器设备由招标方采购供应到当场或特定的生产加工地址。4.别的方法:二、由招标方承担供货原材料和设施的种类、规格型号、总数及入场限期,详见招标方供货原材料、机器设备一览表。三、机械设备和非标机器设备,由招标方承担申请办理申请
4、、订购及生产加工,引入机械设备在交货承包方前,由招标方承担检测(招标方受托承包方总承包筹办机器设备订购及非标机器设备生产加工,应另签署协议)。四、工程项目所需原材料,如因供货单位规格型号、种类或材料不可以达到工程项目规定务必以别的规格型号、种类替代或生产加工解决时,应事前获得原设计方案企业和招标方允许,并由三方签署协议后推行。因为代换或生产加工而造成的量差、价格比及加工成本,应按目前要求申请办理清算。五、凡应附带达标证实的原材料,在入场时务必由供应商承担认证;如无达标证实,务必经供应商实验通过后才准应用,其实验花费,应由供应商压力。因施工单位或制作企业对有产品合格证明的原材料规定再次实验,其试
5、验花费,应由招标方压力。六、由招标方承担供货的材质和机器设备,如未按时供货或规格型号、品质不符合规定,经彼此勤奋仍未能处理,因而导致承包方的损害,应由招标方压力。第四条工程进度款清算一、所有工程预算的清算方式。按以下第()项要求申请办理:1.以核查后的施工预算加调整变动费用预算开展清算。2.按施工预算加包干指数明确的包干成本清算,包干范畴之外的花费;另按相关要求支付。3.按规范施工图纸单方造价包干清算,包干范畴之外的花费,另按相关要求支付。4.工地承包不包料工程项目,按工程定额要求的人工费用清算。5.招标会的工程项目,按中标底工程款清算。二、工程进度款拨款与结方法,按目前要求申请办理(详见附件
6、)。第五条工程施工与工程变更一、承包方要根据国家颁布的验收规范和产品质量检验规范及其设计方案规定机构工程施工,要所有达到达标。二、要坚持不懈按图工程施工,任何一方不可随便变动设计方案。如遇以下状况给另一方适成停工损失、返工、原材料、预制构件的库存积压、工程施工能量和机械设备调迁等损害,应由义务方压力:1.施工过程中如发觉设计方案有不正确或比较严重不科学的地区,承包方应以书面通知通告招标方,由客户在7日内与原设计方案企业商谈,明确提出改动或变动设计方案文档,经合同约定签署协议后,方准工程施工。2.在施工过程中,如遇工程变更超过原设计规范或经营规模时,应在工程施工前按审批程序再次审批,经核查处审批
7、施工预算,经办金融机构核查项目投资后,并由合同约定签署协议,即可工程施工。不然,任何一方不可强制工程施工。3.在施工过程中,如遇半途被叫停、缓建,合同约定对在建项目,应商谈保证安全性位置。4.在施工过程中,如得知招标方项目投资不够,不可以准时拨款工程进度款,而半途被叫停、缓建,给承包方带来的损害,应由招标方担负。三、承包方应严格遵守隐敝工程竣工验收规章制度,凡装修隐蔽工程进行后,务必通过工程验收做出纪录,方能再次开展下一步骤的工程施工。一般装修隐蔽工程由承包方自主进行检查工程验收,并做好纪录,重要或繁杂装修隐蔽工程,应由承包方以书面形式告知招标方和设计企业一同开展工程验收,并申请办理隐敝验收办
8、理手续。如招标方未届时参加,承包方可自主进行检查工程验收,招标方予以认可。四、合同约定在施工过程中碰到工程项目生项,应按消耗定额方法审批。变动工程项目协义应附的变动费用预算,应在工程施工前立即送经办金融机构,作为清算工程进度款之根据。第六条竣工验收、清算与质保一、承包方在分部分项工程完工前5日将工程验收日期以以书面形式告知招标方到时候工程验收,如招标方不可以准时参与工程验收,须提早通告承包方获得承包方允许后,另订工程验收日期,但招标方须认可完工日期,如再不准时参与工程验收,其所产生的管理费用和各类损害均由招标方担负。并偿还给承包方按成本造价每日万分之一的延期合同违约金。二、完工工程竣工验收达标
9、,从工程验收之日起3日内,乙方位招标方交接结束。如招标方不可以按时接手、导致工程验收后的工程项目产生损害,应由招标方担负。三、该项工程项目中的单项工程,如需独立转交招标方,在转交时,彼此应申请办理正中间工程验收办理手续,做为该企业完工工程竣工验收之根据。四、在开展完工工程竣工验收中,如发觉工程施工质量不符合要求,承包方应承担无尝维修或返工,并在彼此商议的方法和期内进行。工作经验收达标后,再次转交。从而导致工程项目贷款逾期交货的,承包方应偿还给招标方按成本造价每日万分之一的延期合同违约金。五、工程项目已根本完工,如遇某类原材料或机器设备彼此均没法处理,导致此项工程项目不可以所有按时完工,经彼此科
10、学研究允许,可做减项完工,并对已完工程项目通过竣工验收和申请办理转交办理手续。六、完工工程竣工验收,以我国颁布的验收规范、技术员检验标准及施工图纸为根据。在开展竣工验收时,承包方应在工程验收前10天向招标方给予下列文档:1.调整变动文档和别的竣工结算纪录;2.隐敝工程竣工验收纪录和正中间完工工程验收纪录;3.工程竣工后,应制作竣工资料,设计变更并不大的由施工方在原施工图纸上进行表明,递交施工单位归档。设计变更比较大的,可以由施工单位自绘或授权委托设计方案企业、施工方制作竣工资料。七、承包方在单项工程竣工验收后,归属于民用型项目建设应于竣工验收后15日内,归属于工业生产项目建设,应于竣工验收后3
11、0日内,将工程结算件提交招标方开展核查。招标方应在收到工程结算件后,民用型基本建设15日内,工业生产基本建设20日内核查结束,如期满未提出诉讼,由经办金融机构核准付款。八、竣工验收后,承包方对作业的土建施工品质承担质保一年,采暖工程保修第一个供暖时间内。在质保期内,确由施工方义务导致的平屋面漏水、管路渗水、漏汽、阻塞等安全事故,承包方应承担无尝维修。(归属于专业能力建筑工程按国务院办公厅各有关部门的特别要求申请办理)九、工程项目没经工程验收,招标方提早应用或私自使用,从而而造成的品质或别的问题,由招标方负责任。第七条合同违约责任和诉讼一、因为甲方工作未按本合同条款的日期完工,(以竣工验收达标日
12、期测算)每贷款逾期一天,应偿还给招标方按成本造价万分之一的延期合同违约金;归属于工地承包不包料的,每贷款逾期一天,应偿还给招标方按费用预算人工费用千分之二的延期合同违约金。二、合同约定不可找个理由托欠各种各样应付账款,如误期不付,按金融机构的短期贷款利率偿还给另一方贷款逾期支付合同违约金。三、推行意见和建议奖和提前竣工奖的,合同约定应依据相关制度的要求,再行协义。四、建设工程工程承包合同产生纠纷案件时,被告方彼此应立即商谈,协商不了时,任何一方均可申请办理各个城乡建设规划编委会或影响可以直接业务经理单位,开展协商;难以解决的,可挑选以下第()项解决:(1)向1种所在城市的监察委员会申请劳动仲裁
13、,(2)立即向法院提起诉讼。第八条附录一、费用预算核查办理手续,由施工单位将建筑工程承包协议(附施工预算)送市建设工程合同费用预算核查处审查。规定公证的,可到房屋建筑所在城市的区、县工商局官网开展公证。二、在本合同签订以前,彼此签署的施工准备合同书(工程协议书),可作为合同规定之配件。三、工程招标信息,按_市建设工程招标、投标暂行办法签合同。四、彼此商谈的别的事宜:第九条合同附件一、建筑项目一览表。二、所有工程图纸。(合同书原件有此配件)三、施工预算。(合同书原件及建行有此配件)四、招标方承担供货的原材料、机器设备一览表。五、相关协义:六、相关补充合同:第十条合同书张数及有效期限一、合同规定一式_份,合同约定各执原件一份,并各自申报彼此业务经理单位团本一份。二、合同规定自彼此签署之日起起效。在所有竣工验收并付清余款后无效。施工单位(发包单位):_工程项目责任人:_年_月_日施工企业(承包单位):_工程项目责任人:_年_月_日5