《深圳家中装饰装修工程施工合同范文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳家中装饰装修工程施工合同范文（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、深圳家中装饰装修工程施工合同范文精品精品文档 均可编辑20XX年XX月XX日深圳家中装饰装修工程施工合同范文提醒一、本合同范本是依据_、中华人民共和国消费者权益保护法等相关相关法律法规要求制订的标准化文字，供彼此被告方参考承诺选用，签合同前请认真阅读。二、签合同前项目承包人（承包方）须递交其营业执照供发包方（招标方）核实，与此同时向招标方递交盖有承包方公司章的企业营业执照影印件。三、彼此应一同遵循建筑装修和物业管理服务的相关要求，施工过程中不可私自改变房子载重构造，改造同用管道和设备。四、全部彼此签名确定的书面材料，不限于合同书、变更协议、原材料工程验收材料等，彼此需要各持一份正本。五、家中建
2、筑装修每一个装修隐蔽工程完毕前都需经彼此一同工程验收。工程竣工后，须彼此一同检查验收签名认同，房屋方能投入使用。如某种工程项目不过关，承包方应立即整顿。六、甲、乙彼此经济发展往来均需出具收条。竣工验收结清余款时，承包方务必出具税务发票。七、工程施工期内造成的设计变更、原材料变动和施工期转变，都务必以彼此被告方签名认同的书面报告为根据。八、提议招标方按施工进度分期付款付款工程进度款，且保存5%-10%的工程项目尾招待竣工验收通过后付款。 深圳家中装饰装修工程施工合同合同编号：_发包方（下称招标方）：_居所：_ 身份证号码：_联系方式：_项目承包人（下称承包方）：_营业执照号：_居所：_法人代表：
3、_ 联系方式：_施工队伍责任人：_ 联系方式：_甲、乙彼此在遵循自行、公平、公平公正、诚实守信准则的根基上，就承包方承揽招标方的家中装饰装修（下称工程项目）的相关事项，达到如下所示协义：第一条 项目概况1工程项目地址：_2房型构造：_套内建筑面积_平米。3建筑工程承包，采用以下第_种方法：（1）承包方工地承包、包所有原材料。（2）承包方工地承包、包一部分原材料，招标方给予一部分原材料。（3）_。4工程预算合同规定工程预算暂定为RMB_，英文大写：_。价格清单详见附件一工程报价单。工程项目工程结算以实际上产生的工程量清单清算。5动工日期：_年_月_日；完工日期：_年_月_日。第二条 施工图纸和设
4、计变更施工图纸由_方承担给予，工程施工前_日施工图纸务必经彼此签名确定。工程施工期内造成的对合同约定的工程项目信息和施工期的一切变动，彼此理应协商一致并签名确定，为此做为变动施工期和工程结算的根据。第三条 合同约定的责任（一）招标方责任1动工_日前消除危害作业的阻碍物，对只好局部翻空的房子中所停留的家俱、陈设设计等理应采用保障措施。2承担依法处理动工办理手续和缴纳理应由招标方付款的相关花费。3给予初始水电工程层面工程图纸及工程项目地址锁匙，确保工程项目地址试压插电并保证一切正常应用。4如的确必须改造原房屋建筑构造或机器设备管道，承担到相关部门申请办理相对应审核办理手续。5竣工验收前招标方不可私
5、自搬入。（二）承包方责任1全方位查验水、电、天然气、管路、楼（地）面、墙壁，发现问题应立即通告招标方。2拟订工程施工方案和进度计划表，交招标方核准。3施工过程中应妥当存放招标方存留的家俱、陈设设计及其工程项目制成品、机器设备；在工程竣工未交接招标方以前，承担对施工现场的一切设备和项目制成品开展维护。彼此另有承诺的以外。4施工过程中没经客户允许和相关部门准许，不可随便改造原房屋建筑构造或机器设备管道。第四条 原材料机器的给予1原材料、机器设备理应合乎工程报价单的规定。2建筑装饰装修原材料理应符合我国质监检验检疫总局公布的室内装饰装修有害物质限量标准。3若一方对另一方给予的建筑装饰装修原材料有质疑
6、必须去检验的，检测费用由质疑方优先垫款；系统检测不过关的，则由另一方担负。第五条工程施工质量和检查验收方法1室内空气污染操纵理应合乎民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB50325-_）的规范。2本工程施工质量理应满足下列规范：（1）建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-_）（2）住宅装饰装修工程施工规范（GB50327-_）（3）深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准（4）_（5）_3工程竣工验收方法由彼此承诺：_；4本工程项目质保范畴和保修期彼此可按照相关要求自主承诺，保修期自竣工验收达标之日起测算：_。第六条 工程进度款付款1工程进度款付款方式如下所示：（1）_；（2）_；（3）_。
7、2承包方应在接到招标方的工程进度款后出具收条；工程进度款付清后，承包方应出具税务发票。第七条 合同违约责任1一方被告方未按承诺执行本合同义务给另一方导致损害的，理应担负承担责任。2招标方未按合同约定時间付款工程进度款的，每耽误一天，理应向承包方付款欠交工程进度款_的合同违约金。3承包方拖延施工期的，每耽误一天，应付款给招标方_元合同违约金。4工程施工质量和空气质量检测不符合同约定的，招标方有权利规定承包方在有效期内无尝返工，从而产生的招标方损害和施工期耽误，由承包方负责承担责任。5承包方私自改造房子载重构造或同用管道和设备，从而产生的财产损失或安全事故，由承包方担负。6因为承包方缘故导致施工期
8、耽误，经招标方催告函，在有效期内仍不可以竣工的，招标方有权利解除合同。对招标方导致的损害由承包方担负。第八条 异议处理方法合同规定项下产生的异议，由被告方彼此商议处理；还可以向深圳顾客联合会申请办理协调处理。或是迳按以下第_种模式处理：（1）向深圳市_联合会申请办理_。（2）向_法院提出诉讼。第九条 附录1合同规定由合同约定签名、盖公章后起效。2合同规定一式_份，甲、乙彼此各执_份。合同附件为合同规定的构成部分，具备同样的法律认可。第十条 其他承诺1_；2_；3_。招标方（盖章）：_ 承包方（盖章）：_授权委托人：_ 委托代理人：_电話：_ 电话：_签署日期：_年_月_日签订地址：_配件一：工
9、程报价单 编号项 目价格总数累计额度加工工艺作法、用材表明原材料给予方招标方（签字盖章）：_ 承包方（签字盖章）：_签署日期：_年_月_日 签订日期：_年_月_日备注名称：此表为样版仅供参考应用。配件二：隐敝工程验收单工程验收時间：_年_月_日工程项目名字：工程项目地址：验收意见招标方甲方签名：监理公司监理单位签字盖章：承包方乙方签字盖章：备注名称：此表为样版仅供参考应用。配件三：工程项目竣工验收单工程验收時间：_年_月_日工程项目名字：工程项目地址：竣工验收意见招标方甲方签名：监理公司监理单位签字盖章：承包方乙方签字盖章：备注名称：此表为样版仅供参考应用。竣工验收中，还有不影响到正常的应用的工程施工质量问题，经彼此协商一致可以搬入，但对方务必签署书面形式协义做为退房后处理遗留问题的根据。6
