《崇文塔景区（二期）景观设计第三区块施工图设计模板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《崇文塔景区（二期）景观设计第三区块施工图设计模板（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程设计合同项目名称：泾河新城崇文塔景区（二期）景观设计第三区块施工图设计发 包 人：陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司 设 计 人：陕西鑫诚园林景观工程有限公司二零一四年泾河新城崇文塔景区（二期）景观设计第三区块施工图设计合同发包人：陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司 设计人：陕西鑫诚园林景观工程有限公司发包人委托设计人承担西咸新区泾河新城崇文塔景区（二期）景观设计第三区块施工图设计，工程地点为西咸新区泾河新城，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条 本合同签订依据1.1中华人民共和国合同法、建设工程勘察设计管理条例。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理
2、法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条 设计依据2.1 发包人给设计人的委托书。2.2 发包人提交的基础资料。2.3 设计人采用的主要技术标准是：国家及地方行业标准以及发包人的要求。 第三条本合同项目的名称、设计内容3.1项目名称：泾河新城崇文塔景区（二期）景观设计第三区块施工图设计。3.2 设计阶段：施工图设计3.3设计内容：崇文塔景区（二期）第三区块位于崇文塔景区（二期）东南角，设计内容包括绿化、硬质铺装、景观小品、给排水、弱电、照明系统等。设计面积约22805。3.4工期：共10天第四条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1方案设计文本及效
3、果图1设计开始前/2相关道路现状及配电图1设计开始前3设计任务书1设计开始前4其它施工图要求的资料1设计开始前第五条设计人向发包人交付的设计成果、份数及时间序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1施工图设计文件8发包人提交资料齐全后10天/注：以上提交文本均胶装装订成册，并提供相应电子版光盘3套；由设计人免费送达发包人工作地点。第六条 费用6.1本合同的设计工作计价模式为：固定总价（在合同实施期间合同金额不受国家政策、新颁布的法律法规标准及市场因素变化）。合同含税包干总价为人民币（大写）壹拾玖万贰仟柒佰元整（￥：192700.00元）。第七条 支付方式7.1本合同共分两次付款：第一次付款为设计
4、人向发包人提交全部施工图设计文件，并经发包人确认合格后，发包人支付设计人合同总价的80%；第二次付款为本项工程整体竣工验收合格且设计结算办理完毕后，发包人支付设计人至合同总价的100%。7.2 发包人每次支付设计费时，设计人应向发包人提供等额发票。第八条 双方责任8.1 发包人责任8.1.1 发包人按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限3天以内，设计人按本合同第五条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限3天以上时，设计人有权重
5、新确定提交设计文件的时间。8.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提供资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。8.1.3 发包人应按本合同规定的金额和支付方式向设计人支付设计费。8.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期。8.1.5 发包人应指定负责与联络业务的代表，及时审验设计人为发包人设计完成的标识内容，提出修改意见，并为派驻现场的工作人员提供工作等方面的便利条件。8.1.6 设计文件中选用的
6、国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。8.1.7在合同履行期间，因发包人原因发包人要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。8.2 设计人责任8.2.1 设计人应按国家规定的和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第五条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现8.1.1、8.1.2规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。8.2.2 设计合理使用年限为国家相关规范规定年限。8.2.3 负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的
7、设计联络工作，相关费用由发包人承担。8.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责在不超过本合同约定工作范围内进行修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额双方商定。8.2.5 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二，减收总额不超过设计费的10 %。8.2.6 合同生效后,因设计人原因设计人要求终止或解除合同,设计人应按该项目设计费的10%支付违约金。不足弥补发包人损失的，赔偿金数额双方商定。8.2.7 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的
8、设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定审查范围的内容做必要调整补充。发包人确保在设计人按合同规定时限交付设计文件后的一年内项目开始施工。设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，如发包人要求设计人仍负责上述工作，设计人可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。第九条 保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十条 诉讼本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决
9、。双方协商不成或不愿协商的，依法向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。第十一条 合同生效及其他11.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，发包人不再另行支付设计人费用。11.2 设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收合格为止。11.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。11.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。11.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。11.6
10、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。11.7 本合同双方签字盖章即生效，一式 捌 份，发包人 肆 份，设计人 肆 份。11.8 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止，但双方仍需遵守本合同第九条关于保密的规定。11.9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。11.10其它约定事项本工程施工图交付发包人后，设计人仍应提供以下服务：11.10.1 积极配合发包人工作，进行施工图答疑。11.10.2 同施工单位进行施工
11、图会审、交底。11.10.3 在施工过程中，设计人指定专人负责施工配合，确保施工顺利进行。11.10.4 及时向发包人提供设计修改变更图。11.10.5 积极参加发包人组织的隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收。11.10.6 若项目开工时间延期，此期间如设计规范、标准有变化，及时向发包人交底并变更设计图。11.11 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。11.12 合同签订地点：陕西省西咸新区泾河新城11.13 合同签订时间： 年 月 日（以下无正文）发包人：（公章） 设计人：（公章） 法定代表人： 法定代表人：委托代表人： 委托代表人： 开户银行： 账号： 注意
12、事项 以下内容请自行查看，是需要注意的一些地方 作为文档额外部分，资料整理自网络，如有侵权，请联系作者删除合同一般应按如下结构来写：一、标题。1、标题要根据合同的性质来确定，如“购销合同”、“租赁合同”。2、标题最好能和合同的性质保持一致，但这不是强制性要求。认定合同的性质，主要还是看合同的内容，而非标题。3、在实践中，一般可以认为“合同”、“协议”是同义词。二、首部。1、首部只要写明双方当事人的名称（姓名）及某方即可。如：“甲方：小王。乙方：小李”。2、双方当事人的具体信息，放在最后的签章部分写明。自然人的，主要写身份证号、住址、电话。单位的，主要写法定代表人、授权签章人、住址、电话、营业执
13、照号。三、正文。正文按如下顺序写：1、简单叙述合同目的和订立情况。如：“为合作共赢，共同发展，甲乙双方经平等协商后达成以下合同”。2、合同目的（即合同标的）。这是很关键的部分，因为这里直接体现了合同的性质，而且当出现约定不明时，这也是解释的主要依据。如：“甲方向乙方销售X型电视机200台”。另外，这里也可以写明合同的期限。3、合同的履行程序。将合同的履行程序独立出来写，是为了简洁明了，就好像法学上将“程序法”和“实体法”分开一样，合同的履行程序就是“程序法”，双方权利义务等细节就是“实体法”。4、双方的权利义务。这里必须要写明数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式。如果双方还约定了其他
14、权利义务，也应写明。5、违约责任。违约责任应当明确，即对于什么情况算违约，应怎么处理。另外，也可以对非根本性违约和根本性违约做出界定；可以就预期违约做出约定；也可以在这部分对先履行抗辩权、同时履行抗辩权和不安履行抗辩权做出约定。6、争议的解决。一般写：“合同履行过程中如发生争议，双方应友好、平等协商解决。协商不成的，由X法院/X仲裁委员会裁判”。这里要注意的是，如果约定管辖法院的话，一定要明确约定有管辖权的某一个法院管辖，而不能只说“有管辖权的法院”或“XX法院和XXX法院”。7、合同的变更和解除。主要写明合同通过什么程序、什么程序变更。合同怎么解除。8、关于合同本身的约定。这里主要是写合同文本共几页，共几份，是否有附件，附件是否合同本身的组成部分，合同的成立和生效。四、签章。这部分是用来给当事人签章的。一般自然人直接签字或按手印即可（最好不要只盖印章，因为印章容易被伪造），单位则需要盖公章。最好有单位法定代表人或授权签章人的签字。另外，如果签章的不是法定代表人，一定要查验签章人的授权文件。合同一般包括以下条款：（一）当事
