《燃气报警工程合同签订版(法务)模板》由会员分享,可在线阅读,更多相关《燃气报警工程合同签订版(法务)模板(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、合同编号(类别+序号):CO-CZGG-JL20130914004号 湖南省娄底市九龙房地产开发有限公司合同文本项目名称:企业总部大厦燃气工程报警线路工程 发 包 方:湖南省娄底市九龙房地产开发有限公司 承 包 方:长沙时代消防设备工程有限公司 签约地点:湖南.娄底 签约日期:二一三年九月 日 合同类别说明:合同类别 代号 合同类别 代号 合同类别 代号项 目 投 资 建设工程施工 CO 建设工程设计 DE建设工程监理 SU 建设工程勘察 PR 建设工程测绘 SD物 资 采 购 PU 广告发布业务 AD 劳 务 用 工 WO土 地 征 收 LA 房 屋 拆 迁 HD 其 它 OT燃气工程报警线
2、路工程合同发包方: 湖南省娄底市九龙房地产开发有限公司 (以下简称甲方) 承包方: 长沙时代消防设备工程有限公司 (以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法及相关法律、法规的规定,同时为了增强甲乙双方的责任感,确保双方实现各自的经济目的,本着平等互利、诚实信用的原则,经双方友好协商,订立本合同,以便共同遵守。第一条:工程概况1.工程名称:企业总部大厦燃气工程报警线路工程2.工程地点:娄底市长青中街11号3.工程范围:各燃气点至燃气控制柜的接线(即空调机房、二层厨房、二十九层厨房至二层消防控制室燃气控制柜的接线)及接燃气控制柜的电源线。第二条:工期本合同约定总工期为8个日历天,开工日期: 201
3、3年 9 月 22 日,竣工日期:2013年 9 月 29 日。乙方必须保证该工程在合同工期内竣工验收合格。第三条:工程质量按照国家和行业有关验收规范和评定标准进行检测验收,工程须达到国家和行业验收合格标准。第四条:合同总金额本合同总价款为人民币壹万贰仟捌佰元(¥12800.00元),已包含人工、材料、水电费、税金、利润等所有费用。第五条:付款方式1.乙方完成本合同内全部工作内容并经甲方及燃气公司验收合格后,甲方一次性支付本合同全部款项。2.甲方支付乙方款项前,乙方须提供合法有效的等值税务发票,否则甲方可拒付。第六条:双方权责1、甲方权责 1.1. 指派刘梦林同志为甲方驻工地代表,负责合同履行
4、。对工程质量,进度进行监督检查,办理验收,变更,登记手续和其他事宜。1.2乙方进场施工时,甲方需配合协调。 1.3负责按合同条款及时支付工程款。2、乙方权责2.1. 指派张永华:15115835658同志为乙方驻地代表,负责合同履行,按合同及甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,处理解决由乙方负责的各项事宜。2.2.确保安装质量达到国家及行业验收标准及规范。2.3听从甲方的安排,遵守现场施工人员的纪律,做到文明施工(不得在现场打架、斗殴、随意大小便等,违者甲方有权进行处罚)。乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范,承担施工过程的所有责任,自行处理施工过程中发生的一切安全事故(包括因施工
5、对甲方人员、乙方人员及第三人的人身伤害事故和财产损害事故),并承担事故全部责任和费用。2.4在安装过程中,发现问题,及时向甲方报告,并配合积极解决。2.5 工程竣工并移交给甲方之前,由乙方负责工程成品、半成品的保护,在此期间如发生损坏,由乙方负责修复并承担费用。2.6 及时清理现场的施工垃圾并承担垃圾清运费用。第七条 关于工程验收的约定1、本工程质量须达到国家和行业验收合格标准。2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应在隐蔽或中间验收前,以书面形式通知甲方验收。隐蔽工程和中间工程验收合格,甲方在验收记录表上签字确认后,乙方方可进行下步施工步骤,否则甲方有权要求进行复验,
6、由此产生的一切费用由乙方承担。3、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应及时组织验收。如工程验收合格,乙方应在工程竣工验收合格后撤出全部临建设施、施工人员、机械设备和剩余材料及遗留垃圾,做到场平料清。如工程验收不合格,乙方必须按照甲方的要求进行整改,整改完毕后,通知甲方再次组织工程验收,工期不予顺延,整改所产生的费用由乙方全部承担,如因此延误工期的,乙方按本合同第六条第三款承担违约责任。第八条:违约责任1、合同签订后,非本合同约定的原因,甲方单方解除合同的,应向乙方支付合同总金额20%等值的违约金;非本合同约定原因,乙方单方解除合同的,应向甲方支付合同总金额20%等值的违约金。 2、乙方按合同
7、约定如期履行合同义务,而甲方未能按合同约定按时支付工程款的,每逾期一天甲方支付应付而逾期未付工程款的万分之五给乙方作为违约金。3、乙方不得将工程转包或分包给他人,如有转包、分包行为,甲方有权单方解除合同,且乙方须向甲方支付合同总额20%等值的违约金,同时赔偿因此给甲方造成的损失。4、乙方逾期竣工的,每逾期一天,乙方按合同总额的1%向甲方支付违约金;逾期竣工7日以上,甲方有权单方解除合同,且乙方须向甲方支付合同总额20%等值的违约金,同时赔偿因此给甲方造成的损失。如甲方要求继续履行合同,乙方应在甲方另行指定的竣工。同时乙方仍应承担逾期的违约责任,即每逾期一日,向甲方支付合同总额2%的违约金,同时
8、赔偿由此给甲方造成的损失。 5、乙方安装质量等不符合合同及甲方要求的,甲方有权要求乙方整改,乙方应按甲方的要求予以整改,整改费用由乙方承担,如因此导致逾期竣工的,乙方应按合同第六条第三款的规定承担逾期的违约责任。如乙方拒绝整改或逾期竣工7日以上,甲方有权解除本合同,乙方应向甲方支付合同总额20%的违约金,同时赔偿因此给甲方造成的损失。第九条:廉洁保证条款乙方不得给予甲方相关人员回扣、佣金、有价证券、实物或其它形式的利益,否则不论数额大小,乙方应按本合同总额的20%向甲方支付违约金,如合同尚未履行终结,甲方有权解除合同,由此造成的损失由乙方承担。如存在甲方相关人员向乙方主动索取任何形式的利益,乙
9、方可向甲方举报(举报电话:0738-8230868)。本条款独立存在,不因合同其他条款无效或失效而丧失效力。 货、 第十条:合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条:本合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,自双方签字盖章后生效。 甲 方: 乙 方:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电 话: 账 号: 传 真: 开 户 行: 电 话: 传 真: 签订日期: 年 月 日注意事项 以下内容请自行查看,是需要注意的一些地方 作为文档额外部分,资料整理自网络,如有侵权,请联系作者删除合同一般应按如下结构来写:
10、一、标题。1、标题要根据合同的性质来确定,如“购销合同”、“租赁合同”。2、标题最好能和合同的性质保持一致,但这不是强制性要求。认定合同的性质,主要还是看合同的内容,而非标题。3、在实践中,一般可以认为“合同”、“协议”是同义词。二、首部。1、首部只要写明双方当事人的名称(姓名)及某方即可。如:“甲方:小王。乙方:小李”。2、双方当事人的具体信息,放在最后的签章部分写明。自然人的,主要写身份证号、住址、电话。单位的,主要写法定代表人、授权签章人、住址、电话、营业执照号。三、正文。正文按如下顺序写:1、简单叙述合同目的和订立情况。如:“为合作共赢,共同发展,甲乙双方经平等协商后达成以下合同”。2
11、、合同目的(即合同标的)。这是很关键的部分,因为这里直接体现了合同的性质,而且当出现约定不明时,这也是解释的主要依据。如:“甲方向乙方销售X型电视机200台”。另外,这里也可以写明合同的期限。3、合同的履行程序。将合同的履行程序独立出来写,是为了简洁明了,就好像法学上将“程序法”和“实体法”分开一样,合同的履行程序就是“程序法”,双方权利义务等细节就是“实体法”。4、双方的权利义务。这里必须要写明数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式。如果双方还约定了其他权利义务,也应写明。5、违约责任。违约责任应当明确,即对于什么情况算违约,应怎么处理。另外,也可以对非根本性违约和根本性违约做出界定
12、;可以就预期违约做出约定;也可以在这部分对先履行抗辩权、同时履行抗辩权和不安履行抗辩权做出约定。6、争议的解决。一般写:“合同履行过程中如发生争议,双方应友好、平等协商解决。协商不成的,由X法院/X仲裁委员会裁判”。这里要注意的是,如果约定管辖法院的话,一定要明确约定有管辖权的某一个法院管辖,而不能只说“有管辖权的法院”或“XX法院和XXX法院”。7、合同的变更和解除。主要写明合同通过什么程序、什么程序变更。合同怎么解除。8、关于合同本身的约定。这里主要是写合同文本共几页,共几份,是否有附件,附件是否合同本身的组成部分,合同的成立和生效。四、签章。这部分是用来给当事人签章的。一般自然人直接签字或按手印即可(最好不要只盖印章,因为印章容易被伪造),单位则需要盖公章。最好有单位法定代表人或授权签章人的签字。另外,如果签章的不是法定代表人,一定要查验签章人的授权文件。合同一般包括以下条款:(一)当事人的名称或者姓名和住所;(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方法。(参见中华人民共和国合同法第十二条)注意事项:1)、只要符合合同法及其他的规定,两个自然人或单位之间可以订立有效的合同,不需要再经过其他机构的确认。2)、简单的合同(如自然人之间的借款),当事人可以自己去写。但对于一些复杂的合同或者标的额较大