《广告牌施工合同(完整版)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广告牌施工合同(完整版)（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、广告牌施工合同(完整版)合同编号：YT-FS-1126-89广告牌施工合同(完好版)Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.互惠互利共同富强Mutual Benefit And Common Prosperity广告牌施工合同(完好版)备注：该合同书文本主要说明合作框架下每个条款，
2、并依据当事人全都协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可依据实际状况进展修改和用法。托付方(以下简称甲方)：承揽方(以下简称乙方)：经甲乙双方共同协商，甲方托付乙方承建户外广告牌,为明确双方的权利义务,特订立本合同。一、工程概况：1 合同标的为高米，宽约米角钢框架外表安装镀锌板广告牌广告工程,数量为个。2 户外大型广告牌的名称：3 施工地点：4 上述广告牌的主材品名、规格、数量、见本合同附件一。5 上述广告牌工程施工图纸，见本合同附件二。二、甲方的责任：1 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后连续负责解决以上问题。2
3、 将施工所需水、电、线路从施工场地外部接至施工地点,保证施工期间的需要。3 开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。4 向乙方供应施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实精确性负责。5 办理施工答应证及其他施工所需证件、批件和临时用地、用水、用电、道路交通等的申请批准手续。6 供应施工图纸并进展技术交底。8 应由甲方担当的其它工作。9 甲方未能履行本义务，导致工期延误或给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方的损失，顺延延误的工期。10 如根底位置土质含水丰富或有流沙土层需降水后挖槽，降水由甲方负责按根底深度低1-2米执行，费用由甲方担当
4、。11 该广告牌制作期间如因甲方缘由造成乙方职员误工每人每天补偿90元。如该广告牌因故停工甲方向乙方支付该广告牌制作期间实际产生的材料费、工资、交通、生活、管理等费用，按时与乙方结算。如甲方不履行或不能完全履行本合同其次项第1、3、4、5条内容，出现拘留、罚没、罚款等结果由甲方负责处理，产生费用由甲方担当，给乙方造成经济损失的由甲方负责等值赔偿，影响工期的后果由甲方自行担当。12 依据工程进度根据合同商定内容对乙方的工作结果赐予验收评定。三、乙方的责任：1 按合同和合同附件商定内容，保质保量完本钱协议工程工程。2 依据工作需要，供应和修理施工用法的照明、围栏设施，并负责平安保卫。3 已开工工程
5、未交付甲方之前，乙方负责已完成工程的爱护工作，爱护期间发生损坏，乙方自费予以修复。4 乙方承受甲方根据本合同相关条款对本工程全程监视，根据实际结果给乙方验收评定。甲方提出施工中出现的违规问题，乙方应即刻赐予答复并准时处理，否那么，由此产生的经济损失和后果由乙方担当。5 乙方在工程施工前期向甲方供应营业执照，所用材料的品名、规格、数量、清单，以及具体施工方案，包括进场日期、施工进度表。6 乙方做好广告牌避雷事宜。7 乙方承诺根据本合同商定内容和合同附件清单用料进料施工，所用法的钢材符合国家标准q235或q235b。乙方在工程开工前送本合同商定的材料样本给甲方检验，经检验合格，甲方在材料样本上签字
6、并封存，材料样本一式两份，甲、乙双方各一份，乙方收到甲方签字并封存的材料样本后按材料样本质量标准进料，材料和加工件进场甲方按样本质量进展验收，验收同时乙方向甲方供应厂家的产品质量证明书，乙方在工程施工中如出现上述主材在甲方验收过程中不符合本合同商定内容，责任全权由乙方担当。8 开工前乙方向甲方供应工程进度工程验收单，甲方按单依据工程进度进展工程验收。9 立柱的主体钢构造局部乙方按合同要求自行在乙方厂内加工。10 该广告工程开工后在质保期内因人为所致、养护不力产生锈蚀所致、不行抗力所致产生的结果，乙方不予担当责任。确系质量问题造成的无法修复的严峻损坏乙方向甲方赔偿该广告牌等值费用，产生的后果由乙
7、方担当。出现可修复质量问题，由乙方免费修理。四、工程施工工期：自甲方通知进场施工起_个工作日工程开工。因以下缘由造成工期延误，工期相应顺延，并由甲方担当延期开工的相应损失。1 甲方未能按商定供应开工条件。2 设计变更和工程量增加。3 非乙方缘由停水、停电、停气等造成停工。4 不行抗力。5 经双方协商同意工期顺延。6 春节假期年28-年初167 吊装期内因4级以上风含4级风不利于吊车平安吊装，因雨地陷不利于吊车平安进场造成停工。8 甲方未按商定时间付款的延期时日。五、合同总价：经双方商定，每个高立柱广告牌施工承包价元(不含画布、照明电器工程、照明主电缆局部)，共计小写：￥元整；大写：人民币元整；
8、照明工程造价共计小写：￥元整；大写：人民币元整；总计小写：￥元整；大写：人民币元整。六、付款方式：合同签订生效后,甲方付乙方合同总款10%计：_ 元定金；工人、机具和根底材料详见施工用料明细第一局部中的预埋钢筋、地螺栓、法兰到场后付合同总款10%款项计：元整；;独立钢筋混凝土施工完毕甲方付给乙方合同总款10%款项计：_ 元;整；立柱主材进场甲方向乙方支付合同款30%款项计 _ _元整;局部牌面材料进场牌面制作前甲方向乙方支付合同总款百分之20%款计：元整，根底、立柱、牌面工程工程开工之日至次日甲方向乙方支付合同总款10%款项计：元整，吊装完毕经甲方验收合格甲方付给乙方合同款百分7%计： _ 元
9、整;余款3%计：_ _元整待该工程开工满一年内支付。以上款项甲方应按时汇入乙方供应的帐户，乙方按甲方汇款进度同期进展施工进度支配。本工程开工后7日内甲方根据本合同相关条款给乙方结算工程款。本工程造价为协议造价不承受任何形式的审计、比拟压价。 _七、乙方应遵守平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行担当。甲方不得要求承包人违背平安管理的规定进展施工，因甲方缘由导致的平安事故，由甲方担当相应责任。八、乙方应保证工程质量，标准为本合同和合同附件商定内容。质保时间为三年，按时养护确保正常用法年限不
10、低于XX年，一年内由乙方免费保养，从其次年起由甲方负责每年的维护照明工程局部由乙方供应的，灯具及电器局部质保期为6个月。九、工程开工时乙方应通知甲方，甲方按合同和合同商定相关验收内容要求对工程进展验收。自工程开工乙方通知甲方之日起超过七日，甲方仍未验收的，视为验收完毕，验收之日即为合同标的物交付之日。十、在本合同履行过程中，乙方违约按每日_500元_向甲方支付违约金；甲方违约，应按每日_500元向乙方支付违约金。十一、在工程施工过程中，如出现第三方干预工程施工状况，乙方应在第一时间内向甲方通报。甲方应准时予以解决。乙方在施工期间，应与周边相关群众融洽相处，如因不能避开的工作缘由，第三方与乙方发
11、生正面冲突，甲方未准时处理或处理不力使第三方和乙方产生的冲突造成乙方职员潜在人身平安隐患，致使工作无法正常开展，产生恶劣后果，乙方有权单方暂停履行本合同，直至甲方排除相应冲突。所产生的后果及因此给乙方造成的全部经济损失由甲方担当并赔付。十二、本合同未完全履行完毕，甲方无权出售、处置上述广告牌。如工程开工后出现甲方扣、压乙方工程款，视为甲方放弃乙方供应的质保，自甲方扣、压乙方工程款形成事实之日起，为甲方放弃乙方供应质保之日始。乙方在此后的工程款索要过程中可向甲方追讨因扣、压工程款产生的利息损失。甲方扣、压乙方工程款自商定付款之日起计算满六个月时间，乙方有权不通知甲方将上述广告牌撤除变卖抵付欠款。
12、十三、本合同的附件为本合同不行分割的组成局部，与本合同具有同等法律效力。十四、未经合同对方书面同意，任何一方不得将其在本合同中的权利及义务转让或托付给任何第三方。十五、本合同如有未尽事宜双方协商解决，可以另行签定补充协议，作为本合同的组成局部。十六、本合同履行假设发生争议双方应协商解决，解决不成的，应向原告方所在地人民法院起诉。十七、本合同自双方签章之日生效，.本合同一式两份，双方各执一份。临时重点补充：因近期原材料价格浮动较大，涨价频繁，本合同在履行过程中如因甲方缘由造成合同期延长，延长期间发生原材料涨价，原材料涨价局部由甲方担当。甲方：乙方：上海逸晨广告有限公司地址：地址：电话：电话：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：签订日期：签订日期：这里填写您企业或者单位的信息Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
