《（精选）最新室内装修施工合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（精选）最新室内装修施工合同范本（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、最新室内装修施工合同范本室内装修施工合同范文1 甲方： 乙方： 甲方委托乙方承担本工程的施工、安装任务，为明确双方权利和义务，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在遵循自愿、平等、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。 一、工程概况和造价 1、 工程名称： 2、 工程地点： 3、 住房结构：房厅 4、 建筑面积：,施工面积： m。 5、 装饰施工内容：见附件一装饰施工内容表 6、 承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)。 7、 总价款：￥元，人名币(大写)：元。 其中：设计费： 元，管理费： 元。 材料费： 元，人工费： 元。 税 金： 元，其他费用： 元。 工程施工安装内容以双方签订的工程
2、报价单中项目为准;施工费用以双方签订的工程报价单中单价为依据。按实际工程质量结算，增减项目需经甲乙双方协商确定后生效。 8、 工期： 自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工，工期为 天。 二、甲方工作 1、开工前，全部腾空或部分腾空房屋，清楚影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家居，陈设等应采取保护和安放措施，若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家居、陈设的损失由乙方承担。 2、向乙方提供施工所需的水、电等设施。 3、协助乙方办理施工申请，审批等手续，并负责缴纳物业管理处报批的一切费用。 4、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。 5、甲方指派人员参与或监督工程施工的
3、，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。 6、及时履行乙方的其他协助义务。 三、乙方工作 1、乙方派出专职工地工程监理，负责合同的履行，按合同要求组织施工，保质、保量按期完成施工任务;解决由乙方负责的各项事宜。 2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。 3、严格按照双方签订的图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录。 4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护。 四、工程价款及结算 1、工程款付款方式： (1)、工程款付款按下表支付 工程款付款时间表 双方同意以报价单为本工程单价及数量的基础约定，结算时以实际工程量为准。双方款项往来均
4、应出具收据。 五、关于双方责任的约定 1、甲方责任： 因甲方原因影响工期，工期相应顺延，并承担C、D、E、F条款原因造成乙方的的损失; A、不能按期、按时供时供水电; B、不能保证每天由10小时工作时间(含加班时间); C、不能按期提供自购的材料、设备; D、提供的材料设备不符合质量或规格造成反工; E、不能按期付工程款F、变更设计及因变更设计造成的材料、人工的浪费; G、逾期验收; H、因甲方原因终止合同，而施工工程质量未过半，乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费;I、非乙方造成的其他不可预见的原因。 2、乙方责任： A、不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方
5、承担; B、对竣工验收后保修期两年内发现的属于乙方施工安装的质量问题，乙方免费维修; C、乙方施工过程中违反操作常规造成的人员伤害，责任由乙方负责; D、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿; E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿，费用由乙方负责。 六、工程质量及验收 1、乙方必须严格按甲方签订的图纸施工安装。 2、在施工过程中，甲方提出变更设计，增减项目，应及时通知乙方。 3、隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。 4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收、移交
6、手续。如甲方在规定的时间内不能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期;甲方应承认第一通知时间爱你为竣工日期。 5、工程竣工，甲方付清工程尾数后，甲、乙双方签署工程保修单。乙方同时提供竣工图，凭保修单实行保修，保修期从竣工验收合格之日算起。 七、违约责任 1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天甲方应支付乙方 元;甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款的 %加付滞纳金。 2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付 3、工程未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责，并视为甲方已实际验收。 4、
7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 九、双方签订的装饰工程报价单、施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议，作为合同附件，与合同据、具同等效力。 十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 室内装修施工合同范文2 发包方(甲方)： 承包方：(乙方) 按照中华人民共和国合同法和建设部建筑安装工程承包合同条例家庭居室装修管理试行办法的规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 第一条 工程概况 1.1 工程名称
8、： 1.2 工程地址： 1.3 承包范围：全包居室面积： 100 、居室间数：2室2厅1厨1卫 1.4 工程内容：(附设计图。施工图及报价单) 1.5 承包方式： 1.6 天，自年月10日开工，于年月 日竣工。 1.7 合同价款：(人民币大写)：壹拾叁万伍千元整 其中设计费：(人民币大写)： 免费 1.8 工程款支付 合同签订后，甲方水。电工进场预付45000元工程款，木工、瓦工进场付45000元工程款，油漆工进场施工后，再付40000元工程款。交房后10天内付清余款 5000元。 1.9 工程保修期一年。 第二条 甲方工作： 2.1 全部腾出或部分腾出房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾
9、出的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并与乙方签订协议。 2.2 向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.3 甲方代表对工程质量，进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续。甲方对其他家庭成员对工程及乙方的意见均通过甲方代表与乙方接触。 2.4 负责协调邻里关系，保证乙方施工时间。 2.5 如确需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。 2.6 协调有关部门做好现场保护、消防、垃圾处理等工作。 第三条 乙方工作 3.1 组织施工图交底，拟定施工方案和进度计划，必要时与甲方审定签字认可。 3.2 严
10、格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 3.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场的管理规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫工作，处理好由施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。 3.4 施工中未经甲方同意有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.5 工程竣工未移交甲方前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第四条 工期 4.1 甲方要求此合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取措施的费用。 4.2
11、 因甲方原因影响工期，工期顺延，甲方承担违约责任，因乙方原因影响工期不能按期竣工，由乙方承担违约责任。 4.3 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响导致停工4小时以上，工期相应顺延。 第五条 工程质量及验收 5.1 工程以施工图纸。做法说明，设计变更的内容为依据，以上海市家庭装饰工程质量验收暂行规定为质量评定标准。 5.2 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方予以承认。若甲方要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期
12、也予顺延。 5.3 由于甲方提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 5.4 由于乙方提供材料，设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担，延误工期，由乙方承担违约责任。 第六条 变更 如在施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方取得联系，在鉴定变更后方能进行该项目施工。凡私自与工人商定更改内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方还应赔偿。 第七条 材料供应 7.1 本工程甲方负责供应的材料。设备必须有材料设备表，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损
13、失，责任由甲方承担。 第八条 结算 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送甲方。甲方自接到上述资料1天内审查完毕，到期末提出异议，视为同意，并在10天内，结清尾款。 第九条 安全生产和防火 9.1 甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防法 和有关防火设计规范。 9.2 乙方在施工内应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安 全操作规范。 9.3 由于甲方提供的图纸或做法说明，违反有关安全操作规范，消防法和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。 9.4 由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规范，消防法，导致发生安全或火灾事故
14、，乙方应承担由此引发的一切经济损失。 第十条 违约责任 10.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工，误工所造成的损失，每拖期一天，按工程总价款的 0 支付滞纳金。 10.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方工程总价款的 违约金。 10.3 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。 10.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。 10.5 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。 10.6 因一方原因，合同无法继续履行时，应通过对方，办理合同终止协议，并责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十一条 争议或纠纷处理 11.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或依有关部门进行协调。也可以向工商行政管理机关或建筑装饰协会申请解决。 11.2 当事人不愿通过协商，调解解决或商议、调解不成时，双方可以通过仲裁委员会会裁，或向人民法院起诉。 第十二条 其他约定 12.1 所购材料未经甲方签字同意，不
