通用版工程承包合同

《通用版工程承包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《通用版工程承包合同（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、通用版工程承包合同 通用版工程承包合同 承包单位：_ 建设单位：_(以下简称甲方) 施工单位：_(以下简称乙方) 为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 第一条：_工程名称：_ 第二条：_工程地点：_ 第XX条：_工程范围：_ 第四条：_承包方式：_ 1、包工包料。 2、工程造价按_元/m2,面积暂定m2总造价人民币_元(大写)。 如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。 第五条：_工程承包范围包括：_制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上采用、墙面采用、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸。 第六条：

2、_工程期限：_乙方收到甲方通知后天内必须进场，进场后施工期限为天，在施工过程中，由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限。 第七条：_工程结算 1、本合同订立生效后_日内，甲方支付乙方备料款_%，计_万元。 2、钢构件材料进场开始吊装前，付总价的_%，计_万元。 3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的_%，计_万元。 4、竣工验收合格一星期内，付工程款的_%，计_万元。 5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。 6、所有工程款必须汇入乙方指定账户，并由乙方财务部门出具收款收据证明，否则乙方不予承认。 第

3、八条：_工程质量验收 1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确 保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一_年(本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准)。 2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五_日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格)。 第九条：_施工准备：_施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地XX通一平

4、、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。 第十条：_补充条款 第十一条：_合同生效及分数 1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。 2、本合同正本贰份，双方各执一份;副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。 第十二条：附则 1、本工程甲方指派同志，乙方指派同志，为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。 2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工，如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。 3、一方擅自中止合同，须按经济民法典规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。 建设单位(盖章)施工单位(盖章) 代表(签字)_代表(签字)_ 甲方负责人_ 乙方负责人_ 电话_ 电话_ _年_月_日 _年_月_日 第 4 页 共 4 页