房地产面积测绘合同文档

《房地产面积测绘合同文档》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房地产面积测绘合同文档（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、1 2020 房地产面积测绘合同文档 Contract Template 2 房地产面积测绘合同文档 前言语料：温馨提醒，合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。 中华人民共和国民法典第四百六十四条：婚姻、收养、监护等有关身份关系的 协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用第 三编规定。依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律 约束力，但是法律另有规定的除外。本文便于学习和使用，下载后内容方可修改 调整及打印。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word 打开】 房地产面积测绘合同范文1 甲方 (委托方 ) ：_ 乙方 (受托方

2、) ：_ 根据中华人民共和国合同法、 中华人民共和国测绘法 和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。 第一条测绘范围及内容 甲 方 将 位 于 _ 市 _ 区 ( 县 ) 位 置 的 _(以下简称该项目) 的房屋面积预测工作委托给乙方，甲 方的测绘目的为 _，乙方同意接受委托。 第二条该项目的类别为_。 第三条受托方测绘资质证书号码和资质等级_。 第四条测绘技术标准按照国家和_市有关技术规范 执行。 第五条测绘费用 3 (一) 取费按照国家颁布的测绘产品价格标准执行。 (二) 取费项目及预算价款：房屋按建筑面积_元/ 平 方米计取，共计 _元。 (三) 结算方式 1.自 本 合 同 签 订

3、之 日 起 日 内 ， 甲 方 向 乙 方 预 先 支 付 _%的 测 绘 费 ， 计 人 民 币 ￥ _ 元 ( 大 写 ： _)。 2.在双方约定的提交测绘成果前_日内，甲方根据 乙方实际工作量结算测绘费，甲方向乙方付清全部剩余款项。 第六条甲方的义务 (一) 自合同签订之日起_日内，向乙方提交以下资 料(material)： 1.该项目全套设计图纸、电子图; 2.符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图; 3.公安部门批准的项目坐落及房间号码编排表; 4.建设工程规划许可证及附件; 5.人防部门批准或备案的人防建设方案; 6.测绘工作中需要的其他相关说明、文件。 (二) 保证提

4、供给乙方的全部资料(material)及文件均为真实、 合法、有效、完整、准确，并承担由该等文件而引起的全部责任， 该责任与乙方无关。 (三) 保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场 人员的工作提供现场升降工具等必要的条件。 4 第七条乙方的义务 (一) 自收到甲方的有关材料之日起_日内，审查甲 方提供的资料 (material)是否符合测算要求。 (二) 组织测绘队伍进场作业。 (三) 乙方依本合同约定向甲方提供符合房地产测绘规则的测 绘成果。 第八条测绘工期约定 1.乙方自收到甲方的预交测绘费时间视为测绘工期开始。甲 乙双方约定在测绘工期开始后_日内完成全部测绘工作; 2.甲方按

5、约定缴清全部测绘费用后，乙方应不晚于工期最后 一天向甲方提交测绘成果; 3.如果因为甲方原因或因不可抗力或其他非乙方原因造成乙 方无法按约定时间提交测绘成果，则乙方向甲方提交测绘成果的 时间应顺延。 第九条甲方违约责任 (一) 本合同签订后，由于甲方原因而终止合同的，如乙方未 进入现场工作，则甲方应向乙方支付预算测绘费的30% 的违约金， 如乙方已进入现场工作，则甲方应按完成的实际工作量支付测绘 费，并按预算测绘费的20% 向乙方支付违约金。 (二) 甲方未按合同约定的时间支付乙方测绘费，应向乙方支 付的违约金 ; 影响测绘进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根 据本条 ( 二)的约定向乙方支

6、付停工或者窝工费。 第十条乙方违约责任 5 (一) 本合同签订后，如乙方擅自停止或解除合同，除应退回 甲方已交付的测绘费外，乙方还应向甲方支付已付测绘费的30% 的 违约金。 (二) 在甲方提供了必要的工作条件，乙方未能按合同约定的 日期提交测绘成果，应向甲方赔偿逾期损失费，逾期损失费以合 同约定的预算测绘费按每日计算。因不可抗力或甲方提供的材料 不准确等原因造成的测绘逾期，乙方不承担责任。 (三) 乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予 以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不合 格使甲方造成损失时，乙方应承担赔偿责任，因甲方提供的图纸 资料 (material)原因

7、产生的责任由甲方负责。 (四) 乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可 要求乙方支付预算测绘费30% 的违约金。 第十一条因不可抗力影响，使合同无法履行时，双方应按有 关法律规定及时协商处理。 第十二条本合同执行过程中的未尽事宜，双方可以签订补充 协议。补充协议与本合同具有同等效力。 第十三条本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决; 协商不成的，按照下列第_方式解决。 1.提交仲裁委员会仲裁。 2.依法向人民法院起诉。 第十四条本合同约定的测绘成果交接完毕后，本合同即行终 止。 6 第十五条本合同经双方签字并加盖公章后生效。本合同一式 _份，具有同等效力，甲方_份，乙方 _ 份。

8、 甲方 (公章 )：_乙方( 公章) ：_ 法 定 代 表 人 ( 签 字 ) ： _法 定 代 表 人 ( 签 字 ) ： _ _ 年_月_日_年_月_日 房地产面积测绘合同范文2 委托人 ( 以下简称甲方 ) ： 受托人 ( 以下简称乙方 ) ： 根据中华人民共和国合同法、 中华人民共和国测绘法 、 房产测绘管理办法和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致， 就甲方委托乙方房屋面积测绘事宜，签订本合同。 一、测绘项目 1 、测绘项目名称： 2 、测绘项目地址： 3 、测绘项目内容：房屋面积预测绘 二、测绘资质 乙方测绘资质证书等级及编号：乙测资字320 xx036 三、测绘项目执行技术标准 房

9、产测量规范(GB/T17986) 、 江苏省房屋面积测算技术 规程 (DGJ32/TJ131-20 xx) 等相关房产测绘技术标准。 四、测绘费用结算 7 1、测绘费用标准：按盐市价发20 xx120号、盐市价发 20 xx62号、盐财综 20 xx18号文件标准收费，该楼收费标准为 元/m2。测绘费用根据测绘总建筑面积按实结算; 成果报告已经形 成，在反馈环节因甲方变更设计导致面积重新计算，变更范围测 绘费重新结算。 2、结算方式：在收到乙方交付的项目测绘成果时，甲方向 乙方支付全部测绘费用。 五、测绘工期 双方约定本测绘项目自合同签订后，甲方提供项目测绘全部 材料之日起，个工作日内提交初步

10、测绘报告交甲方验收，验收意 见到达后，无变更的，乙方在1 个工作日提交测绘成果报告。 六、甲方义务 1、甲方负责提供完整准确的经规划审批的总平图和各幢房 屋建筑平面图 ( 内容一致的纸质图和电子图各一份) 及立项批文、 建设用地规划许可证、土地使用证、建设工程规划许可证、房屋 结构、层次、用途及阳台封闭情况的说明、民政部门关于小区命 名的批复、派出所关于房屋座落的证明等其他相关资料，并在所 提供资料上加盖单位公章，注明报测日期。乙方在测算过程中需 要甲方补充的材料，甲方应按要求于2 日内补齐或改正。 2、保证提供给乙方的全部资料及文件均真实、合法、有效、 完整、准确，并承担由该等文件、资料而引

11、起的全部责任，该责 任与乙方无关。 3、甲方及时组织技术人员对乙方提供的初步测绘成果报告 8 进行核对、验收。 4、甲方按照房产测绘报告的要求将共有建筑面积组成和分 摊方式在房屋销售或转让合同中注明，并在销售现场进行公示。 七、乙方义务 1、审查甲方提供的资料是否符合测算要求。如发现甲方提 供的资料不全或不符合测绘要求，应于收到资料起7 日内通知甲 方。 2 、乙方应当严格 遵守有关法律、法规，执行房产测量规范和有关技术标准、 规定，根据甲方提供的资料对甲方委托的项目进行准确及时的测 绘，依本合同的约定向甲方提供符合现行房产测量规范和相关规 定的测绘成果，并对其完成的测绘成果质量负责。 八、违

12、约责任： 1、因甲方提供资料不及时等原因，引起乙方工作延误或造 成乙方损失的，由甲方承担全部责任。 2、因乙方过失造成测算错误的，乙方应当退回相应测绘费 用，并依据法律规定承担相应的责任。 3、因不可抗力，造成工期延误或合同无法如约履行的，乙 方不承担责任。 4、因甲方未按测绘报告要求对共用面积组成及分摊方式进 行公示或在合同中注明，造成纠纷的，由甲方承担。 九、合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决; 协 9 商不成的，按下列第_种方式解决： 1 、提交盐城仲裁委员会申请仲裁; 2 、依法向人民法院起诉。 十、其他约定事项： 十一、本合同自双方法定代表人或委托代

13、理人签字或盖章之 日起生效。如有未尽事宜，由双方协商解决。本合同一式两份， 甲、乙方各执壹份。 甲方 (公章 )：_乙方( 公章) ：_ 法 定 代 表 人 ( 签 字 ) ： _法 定 代 表 人 ( 签 字 ) ： _ _ 年_月_日_年_月_日 房地产面积测绘合同范文3 委托人 ( 以下简称甲方 ) ：地址：代表人：联系电话: 受托人 ( 以下简称乙方 ) ：地址：代表人：联系电话: 甲方委托乙方按照房产测量规范GB/T17986-20 xx、 武 汉市房产测绘实施细则规定进行房屋测绘工作。根据中华人 民共和国合同法 房产测绘管理办法等法律法规规定，经甲乙 双方充分协商，达成如下一致内容

14、，共同遵照执行。 第一条房屋测绘的范围和内容 受托测绘房屋位于区，项目名称，楼栋号为，规划建筑面积 平方米，用地面积平方米。 甲方委托乙方对上述房屋进行下列第项测绘工作。 1 、房产平面图测绘。 10 2 、房产面积预测算。 3 、房产面积实测算。 第二条计价方式及合同价款 (一) 本次房产面积预测算费以测算面积为准按元每平方米计 取，房产面积实测算费以实地测算面积为准按元每平方米计取。 (二) 本次房产平面图测绘费按下列第种方式计取： 1 、以用地面积为准按元每平方米计取; 2 、以幅(5050cm)为单位按元每幅计取。 (三) 本次测绘工作合同价款预估总金额为人民币元，大写： 人民币元。结

15、算价款以经甲方验收确认的测绘成果面积或幅数为 准。 第三条付款方式 本合同采用下列第种付款方式： 1 、本合同签订后日内，甲方向乙方支付预测绘预付款元; 乙 方完成预测绘工作，测绘成果经甲方验收确认后日内，甲方支付 剩余预测绘所需款项，乙方将相应的测绘成果交付甲方。甲方自 通知乙方进行实测绘工作日内，向乙方支付实测绘预付款元; 乙方 完成实测绘工作，测绘成果经甲方验收确认后日内，甲方支付实 测绘所需剩余款项，乙方将相应的测绘成果交付甲方。 2 、本合同签订后日内，甲方向乙方支付预付款元; 乙方完成 测绘工作，测绘成果经甲方验收确认后日内，甲方支付剩余款项， 乙方将相应的测绘成果交付甲方。 3

16、、第四条测绘工期约定 11 本合同预测绘工期为天，实测绘工期为天。乙方应在上述工 期内将测绘成果提交甲方验收确认。测绘工期自起开始计算。 若因甲方原因 ( 如配合乙方的工作人员不能按时到位、未按 时提供所需图纸资料和相关文件或在乙方实施测绘工作后，改动 图纸资料等 ) 或不可抗力或其他非乙方原因造成无法按约定时间提 交测绘成果的，提交时间顺延。 第五条双方权利和义务 (一) 甲方的权利和义务 1 、甲方应在测绘工期开始计算前，向乙方提交以下资料( 在 内打V 选择) ：预测时提供实测时提供(1) 房屋全套规划设计图 纸、电子图 ;(2) 销售 ( 分割 ) 方案及公用部位说明;(3) 有关部门批 准的房屋坐落及房间号码编排表;(4) 建设工程规划许可证及附图 ( 复印件 );(5)土地使用权证及附图( 复印件 );(6)房屋竣工验收资 料;(7) 人防部门批准或备案的人防建设方案;(8)(9) 2 、甲方须按合同约定向乙方支付合同款项。 3、向乙方提供房屋测绘期间必需的场地和人员配合，并负 责房屋的指界。 4 、甲方须按合同约定时间验收确认乙方提供的测绘成果。 (二) 乙方的权利和义务