建设工程土方开挖合同范本

《建设工程土方开挖合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程土方开挖合同范本（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、编号:工程施工分包合同【公司统一文本】分包工程：施工地址：发包：分包：土开挖工程承包合同发包：（以下简称甲） 分包：（以下简称乙）根据中华人民国合同法、中华人民国建筑法及其他有关法律规定， 遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，为明确双在建筑施工合作中的权利、义 务和违约责任，经双协商达成以下协议：第一条分包容：1、按照本工程设计施工开挖红线围组织土开挖工程施工；2、按照本工程设计施工开挖深度围组织土开挖工程施工；3、满足本工程基础设计深度及施工规要求及甲现场确定的工作面，坡度；4、负责开挖土的人工清土、转运、修边、捡底，达到浇筑税垫层的标准要 求，机具、设备、运输等工具的组织与管理，并承担一切

2、费用；5、负责落实开挖土的卸料场地，手续完善及相关费用；6、负责落实开挖土的运输过程城市市政管理相关手续，并承担相关费用；7、负责协调、处理开挖土全过程城市执法、市政检查、社区环境及可能影 响施工的一切情况，并承担相关费用；8、负责土挖掘地面垃圾的清运以及在挖掘过程中产生的垃圾清运，并承担 费用。第二条分包式：承包式为综合单价包干，综合包干单价包括乙实施该分项分部工程及缺陷修 复所发生的所有费用。第三条合同工期：本工程从合同鉴定之日起，从 年_月_日至 年_月_日完成。本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温 等天气。各种分包工程工序配合所需时间及分包单位延误的工

3、作时间在。第四条分包单价：K 甲将本项目土开挖工程承包给乙，挖土体积均以挖掘前的天然密实体积计算以实际测算为 准。土开挖单价： 元/m，为最终结算单价，结算时不再做任调 整。该包干单价包括但不限于如下容：土挖运、机械挖掘所不及位直的人工挖掘、 机械进出场费、路基费用、卸点施工、场外和沿线道路保洁、文明施工、边协调、 治安交通市容环卫环保渣土巡警申报和协调费、夜间施工申报费、进建设交易中 心土分中心的交易费、外来人员综合保险费、垃圾清运费、乙合理的管理费、利 润、税金等一切费用。具体单价见附件1:实物量单价表。如检查施工质量达不到合格标准，必须返工到合格标准，返工的一切材料及 人工等费用由乙负责

4、，甲有权视情况对乙另行经济处罚。若安全、文明施工不合 要求，乙应自费整改直至合格。第四条提供作业人员：乙根据工程需要，提供符合要求的作业人员共 人。第六条价款的结算与支付注：本工程无预付款。1、价款的结算：1）根据乙在施工中实际完成的工程量以及合同约定的分包单价，经甲劳资 员根据施工任务书出具结算单，项目统计员、项目经济师、项目经理签字齐全并 报分公司人力资源科、审计科、主任经济师审核后由甲财务部门办理结算入账手 续。其他人员签字的任凭据都不作为结算依据。2）甲出具的结算单必须有乙委托的代理人签字确认，乙委托的代理人没有 签字确认的以甲出具的结算单为准。2、结算时间：按月进行结算：定为每月的

5、号。3、价款的支付：1）费用结算后，乙向甲出据工程所在地建筑业专用发票作为收款凭证；在 建设单位付款正常条件下，甲按月进度结算额的%经银行转账形式拨付给 乙，在工程竣工后付至%O2）工程竣工后留质保金_%,待工程质保期满后未出现质量问题，全额 返还。第七条工程质Is乙必须按照规定的质量检验标准、施工验收规和施工图组织施工。如有 合理化建议应征得甲同意，并办理变更手续后可改变施工。2、质量标准，双约定如下:质量标准：金橙。3、具体质量要求：1）工程质量必须符合本工程设计图纸和的有关规要求，甲必须指派施工技 术人员检查督促，以保证工程质量。2）所有各部分分项工程应由现场施工人员会同甲指定人员共同验

6、收合格， 并按规定做好验收记录后，可进行下道工序的施工。第八条安全施工及安全事故处理1、安全施工：1）甲、乙双必须遵守和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规 及各项规定，格按安全标准组织施工。2）乙使用的各类机械、脚手架及防护设施，应由甲主管部门（或指定的负 责人）进行检查，并做好检查记录，确认符合安全标准时，持有本人特种作业操 作证的人员可操作。3）乙应在其企业所在地为其萱理及施工人员办理相应安全生产保险，其费 用由乙承担。2、伤亡事故处理：乙人员发生伤亡事故时，双应尽力抢救伤者，同时保护好现场，如因抢救伤 者必须移动现场设备，须做出书面记录或拍照。鉴于乙为具有法人资格的独立主 体，

7、由乙所聘用的施工人员（包括但不限于技术人员、农民工等）与乙形成劳动 关系，与甲之间不存在任关系。施工过程中所发生的安全生产事故致使财产、人 员伤亡所产生的一切损失及费用由乙承担。若因政府及其他原因致使甲承担了该 项损失赔偿，则视为甲替代乙履行，甲替代乙对外承担了上述损害赔偿后，有权 向乙主权利。第九条环境控制乙在施工过程中遵守和行业主管部门颁布实施的有关环境保护的法律法规 及各项规定，避免造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、 污水等加强管理与控制。第十条机具设备供应1、由甲提供的机械设备为：搅拌机、垂直物料提升机、四轮农用车 O2、由乙自备的工具为：小型手持工具：扫把、铁皮

8、、软管、斗车；扁担、铲子、桶、广线、安全 帽、安全带、靠尺、线坠子、灯线、灯泡、等。3、乙自备的工具须自带入现场，由甲提供的机械设备、防护用具由甲采购 并供应到施工现场。4、乙应遵守和执行甲材料机具领用规定，履行书面领、还手续，对借用甲 的机具，要格按操作规程使用，加强维修保养。第十一条双义务1、甲1）对乙进驻甲施工现场的人员及时进行遵纪守法、安全消防及企业部管理制度等面的教育工作，并进行监督检查。2）及时提供乙生产所必需的技术资料，并向乙驻工地代表做施工技术、质 量、环境职业健康、安全、节约等文字交底，提供生产必需的材料。如因乙驻工 地代表未履行应尽义务发生的安全事故责任由乙自负。3）负责安

9、排好乙人员的连续生产，避免停工、窝工现象发生。若不能保证 连续生产，应出据相应的文字材料同意乙人员或部分工种在其他合作单位中进行 合理调剂O4）为乙工人提供符合卫生标准的食宿条件，食宿费用自理。将乙纳入公司 质量环境职业健康安全管理体系管理。5）格履行合同规定容，监督乙工人工资的发放。6）及时办理现场签证的义务，将实际发生的停工、窝工及零星用工按协议 要求列入结算。2、乙1）应与其提供的工人签订劳动合同，保证人员的身体素质和技术水平，工 人年龄不低于18岁，不超过55岁，持有本人身份证和施工省、市要求必备的 证件，并将工人按甲要求进行登记造册备案，现场工人不允用当地及附近村民。2）保证其队伍人

10、员的相对稳定，如有变更注册人员，要在进场第一时间文 字通知甲，否则后果自负。确保安全、质量目标，按期完成甲下达的生产任务， 服从甲统一调动、安排。当甲不能保证连续生产时，乙在不影响甲生产任务完成 的前提下，可将人员进行临时调整，对所调整的人员向甲出据书面通知。3）在施工中应注意保护成品、半成品。爱护使用甲提供的机械设备及其工 具，如发生损坏或丢失应折价赔偿。4）对其工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及意外伤害等面的教育。乙人员应遵守甲有关安全生产、消防保卫、文明施工等规章制度，服从甲有关人 员的监督和检查，及时向甲提供有关情况和资料。5）乙应每月及时支付工人工资，并每月向甲提供真实的工资支付

11、表。6）乙必须遵守法规，为所属施工人员、施工财产购买相关保险，并将所买 的人身保险和工人身份证复印件交到甲劳资部门。如乙未给乙施工人员购买相关 保险，甲将从结算款中扣除，代其购买。因施工安全措施不当，造成人身作亡事 故，所造成的损失和责任由乙自负。乙因自身看守不当造成财产损失，责任由乙 自负。第十二条违约责任1、甲1）由于安排任务或材料机具供应不及时造成停工、窝工应按实际发生的工 日，双现场洽商做好记录，作为结算凭证。2）任务不足时，应提前7天通知乙，双协商后可提前终止合同。3）由于甲施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任 由甲承担。2、乙1）因乙原因造成甲工期延误或工程质量

12、重不符合要求时，甲可终止合同， 其工料损失由乙负担，结算时按情况扣除全部损失费用。因乙驻工地代表未向 其工人交底或交底不清造成的工程质量问题由乙负责。2）施工过程中无故撤走部分或全部工人，并因此对合同工期造成影响，甲 可通知乙在2日出示书面答复材料，乙未书面答复，甲有权拒付其未结算的价 款费用、终止合同，并有权索赔。3）进场人员不符合要求，甲有权要求乙限期进行调整。乙无法调整时，甲 有权暂不安排施工任务（窝工损失乙自负），并书面通知乙，直至终止合同。第十三条如遇不可抗力因素时，本合同允变更或终止。第十四条 如政策性调整致使合同项目不能继续实施时，双协商解决并做好 善后工作。第十五条为保证合作顺

13、利进行，乙 为派驻工地的代表，负责日常的管理、协调工作。第十六条因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双协商解决， 协商不成的，同意交由甲所在地法院管辖解决。第十七条本合同经双法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表 应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作容、结清分包工程尾款后，即宣告终止。第十八条 本合同一式 六 份,具有同等法律效力。第+九条本合同未尽事宜经双协商后列入补充条款与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，容与本合同相抵触者无效。补充条款：1、在麦收、秋收等需要正常施工期间乙人员必须保证足够的作业人数和施 工能力，不得以此为由向甲追加费用

14、。2、乙施工人员的来回工地路途费用由自己负责，甲不再承担任费用。3、乙应格按照合同约定的工作容施工，做好文明施工。如若不能够满足合 同单价包括的工作容，另外出现材料清理，拆模运输等用工费用将从乙结算款中 扣除。4、乙不得以资金暂时不到位等问题而停工或罢工等恶性事件，如若发生， 造成甲损失的由乙赔偿。5、转工具实行领退料制度，其他按转工具管理协议执行。6、工程重复运输费用及因质量原因重复用工费用均由乙承担。7、合同订立后，不能再行追加合同以外的任费用，合同中已包含一切的风签 章:乙签章:联系:分公司主任经济师审批:通讯地址:年 月曰附件1:实物量单价表序号项目名称单位单价工作容123456备注：1、单价均含辅材、机具等；2、单位工程按现场施工进度结合施工难度分配施工任务，以上单价为综合单价，施工 中作业队不得以施工难度大为由提出调高价格。