《2021年地暖安装施工合同样本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年地暖安装施工合同样本（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、资料来源：来自本人网络整理！祝您工作顺利！2021年地暖安装施工合同样本 地暖是韩剧中常常出现的供暖方式,与传统散热器、空调取暖相比,地暖散热更匀称,受热面积更大。地暖安装施工合同怎么写呢?以下是在我为大家整理的地暖安装施工合同范文，感谢您的观赏。 地暖安装施工合同范文一 工程名称： (以下简称地暖) 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 签订地点：依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商后同意签订本合同。 第一条 工程工程 【工程名称】： 地暖工程 【工程地点】： 【承包范围及内容】：分集水器(含
2、)以内地暖施工局部安装，不含回填层局部施工。做法和选材详见施工图纸。 【工程单价】： 34 元 /平米 ，工程面积 。工程预算总造价 元(大写金额)： 。 其次条 施工预备 【甲 方】： 1、保证施工现场平整，地面障碍物去除洁净，地面无大的突起物。水、电能保证正常供给。 2 、进场前应供应用于存放材料及施工工具、器件的库房。 【乙 方】： 本合同签订后收到甲方进场通知后 五 天内组织施工管理人员和材料、施工工具进场。 第三条 工程期限 一、工程总工期为 天，从甲方通知的开工日期算起，顺延 个日历日开工验收。 二、如遇以下状况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延： 1、按施工预备规定，不能供应施
3、工场地(经乙方和有关各方验收不符合条件要求)，障碍物未能去除，影响进场施工; 2、凡甲方负责供应的条件未能保证施工需要或因交验时发觉缺陷需要修配、代换而影响进度; 3、不属于包干系统范围内的重大设计变更，致使设计方案转变或由于施工无法进展的缘由而影响进度; 4、在施工中如因停电、停水影响正常施工; 5、人力不行抗拒的因素而延误工期。 第四条 工程质量 一、工程质量经双方讨论要求到达标准要求和图纸设计要求。 二、乙方在施工过程中必需遵守以下规定： 1、由乙方供应的主要原材料必需经监理和甲方审验合格前方可用于施工; 2、乙方应按质量及验证标准对工程进展分项、分部和单位工程质量进展评定，并准时将单位
4、工程质量评定结果送甲方和监理方，单位工程构造完工时，应会同甲方、监理方等进展构造中间验收; 3、乙方在施工过程中发生质量事故，应准时报告甲方派驻代表和监理方代表。一般质量事故的处理结果应送甲方和监理方备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、监理单位、甲方等单位共同讨论，并经设计、建立单位签证后施行; 4、开工后，乙方对工程进展保修二年，保修时间自通过开工验收之日算起。 第五条 工程款的支付与结算 一、 合同单价在合同施行内为固定价款，不因市场因素和其它因素而变动(此价格不含工程协作费、水电费、检测费、地税等); 二、 乙方在交付工程时按合同商定的价款向甲方供应工程结算单，甲方应在三日内予以
5、审核确认，否那么视同甲方确认乙方供应的工程结算单。甲方按合同商定的期限和价款向乙方支付款项。甲方在支付合同款项时不得另行以任何其它合同以外费用名义、工程卡扣乙方款项。 三、 本合同签订后 日内，甲方应支付工程材料备料款 元 (大写金额： )，乙方收到该款项后，组织工程材料及施工管理人员进场。材料进场后甲方应支付工程材料款 元(大写金额： )，工程开工验收合格后，甲方依据工程量付清余款。 备注： 五、因甲方拖欠工程款，而影响工程进度造成乙方的停工、窝工的损失应由甲方担当。 第六条 施工与设计变更 乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有
6、关技术部门同意后实行施行。增加的工程量经甲乙双方协商确定后，由甲方追加工程款。 第七条 工程验收 一、开工验收，以国家颁发的GB 50242-2021 即建筑给水排水及采暖工程施工质量验收标准、及企业的验收标准和施工图纸说明书、施工技术文件等为根据。 二、该工程应具有隐藏验收签证、试压、试水等记录，甲方须准时办理验收签证手续。 三、乙方验收通知书送达 三 日内甲方未进展验收的，视同甲方验收合格。 四、工程开工验收后，甲方方可用法，在规定的二年保修期内，凡因乙方施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。 第八条 违约责任 一、乙方的责任 1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。 2、
7、工程不能按合同规定的工期完工的，按相关建立工期提早或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。 二、甲方的责任 1、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除开工日期得以顺延以外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。 2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、储运、人员和机械设备、材料和构配件积压等实际损失。 3、工程未阅历收，甲方提早或擅自用法，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。 4、乙方验收通知书送达七日内甲方未进展验收的，应按规定偿付逾期违约金。 5、不按合同规定拨付工程款，按逾期天数每日千分之八付给乙方赔偿金。
8、 6、工程开工验收合格后，甲方不得在地暖施工面上进展打眼、凿洞、取暖等作业行为，否那么由此造成的一切后果由甲方担当。 第九条 纠纷解决方法 任何一方违背合同规定，双方协商解决，协商不成，向承包方人民法院起诉解决; 第十条 附 那么 一、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。 二、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或其他有效印章后生效。 三、合同签订时，甲乙双方如需提出修改，经双方协商全都后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 签约代表(签章)： 签约代表(签章)： 电 话： 电 话： 日 期： 日 期： 地暖安装施工合同范文二 发包人：(以下称甲方) 承
9、包人： 经甲乙双方友好协商，甲方将 开发工程 #楼的地暖工程承包给乙方施工。为明确双方权利和义务，根据中华人民共和国合同法及其相关法律法规，特制订以下协议，双方共同遵照执行。 一、工程名称： 地暖工程 二、工程地点： 三、工程范围及内容：室内低温地板采暖系统(包括保温层、加热盘管、分集水器及所需辅材) 四、工程工期及造价 工程单价： 元/m2(按图纸实铺面积结算) 工程工期：自 年 月 日开头至 年 月 日止，工期 日历天数。因甲方及不行抗力造成工期延误工期相应顺延。因乙方缘由造成工期延误，每延误一天罚款500元并担当甲方由此造成的一切损失。 五、付款方式 材料全部进场，经甲方验收合格后付总造
10、价的30%，工程安装完毕打压试验经甲方和监理验收合格垫层浇筑完毕后付至总造价的90%，工程开工验收合格交付用法后付至总造价的97%，其次个采暖期后无质量问题7日内余额全部结清。 六、工程质量标准 乙方所施工的地暖工程正常用法条件：供水温度55-60C的状况下供水工作压力0.4Mpa。无人为损伤或不行抗力的状况下，室内温度不得低于18C，地暖管材用法寿命50年。 保修期按建筑工程质量管理条例执行。保修期内出现质量问题，乙方必需在24小时内到场赐予修理，全部费用由乙方担当。乙方应跟踪效劳，供应地板采暖免费调试。假设由于甲方(或业主)人为因素造成的地暖 各部位损坏，乙方应负责修理，材料费用由责任方担
11、当。 乙方应供应管材供给厂家的相关证明及产品质量承诺书和保险公司承保书复印件，加盖乙方公章。 乙方供应的管材及保温材料必需有国家检测报告和进场复检报告等相关材料。 七、双方责任和义务 甲方责任 施工现场具备乙方的施工条件，同时向乙方供应与工程有关的图纸和材料的存放场地，便于乙方备料; 甲方提早七天通知乙方进场，并在施工中协调各方面的关系，确保工程正常进展; 负责对乙方供应的地暖材料确认; 按合同条款支付工程款; 负责地暖工程完工后的验收组织工作。 乙方责任 接到甲方通知后，7日内组织人员、材料等进入现场; 保证工程质量，按时交工; 负责地暖全部物料选购、运输及施工现场的保管; 安装地暖做到文明
12、施工，遵守甲方施工现场各项平安、施工制度，服从甲方现场指挥，承受监理抽查; 负责自身全部人员的平安，施工中自有人员的一切伤亡事故由乙方负责。 乙方必需保证施工内容和所用材料符合国家有关技术标准要求，否那么出现一切质量问题由乙方全部担当; 在地暖工程安装完后，根据标准要求进展打压。经甲方、监理验收合格后甲方再进展混凝土垫层浇捣; 在垫层浇捣完成后，再进展打压试验，经甲方和监理验收合格后，由乙方负责向主楼承包商交换看管，并负责施工资料等验收手续。 八、其他未尽事宜双方协商解决，协商不成可向邢台市仲裁委员会提请仲裁。 九、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。 发包人： 承包人： 年 月 日 年 月 日 地暖安装施工合同范文三 发包人：(全称) (以下简称甲方) 承包人：(全称) (以下简称乙方)92021年6月 Word版本
