《电子版建设工程合同范文及注意事项(合同协议范本)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电子版建设工程合同范文及注意事项(合同协议范本)（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、电子版建设工程合同范文 电子版建设工程合同范文 甲方： 乙方： 根据民法典相关规定，经甲乙双方友好协商，达成设备安装合同壹份，内容如下： 一、工程概况： 工程名称：中央空调系统的安装调试 工程地点：项目工地（号） 二、合同范围： 本合同范围： 项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。 乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中，如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标，乙方应采取挽救措施，并承担全部责任。 甲方需要而合同文件中未提出的技术要求，甲方有权发出变更通知，乙方有责任以合理的进度以及最优惠的价格满足甲方变更的.要求。 招标文件及投
2、标文件作为合同附件，组成本合同不可分割的一部分，甲乙双方共同承诺、遵守。 三、合同造价： 本合同总造价为： 元 人民币大写： 元整 3.1“合同价格”是指 项目中央空调系统工程，除甲方供应中央空调系统设备以外（甲方供应设备见附表），从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价，其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。 3.2合同价格为固定价，包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用，但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。 3.3合同价格包括合同涉
3、及到的，由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用，并由乙方负责运进和运离工程现场。 3.4合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费，甲方协助乙方人员在现场居住的方便，但有关费用由乙方自理。 3.5除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，也不论它们是否在签订合同时可以预料到。 四、付款方式 4.1合同签订后，十天内，乙方进场前，甲方支付合同总价 30 为设备预付款； 4.2主要设备含空调主机及风机盘管末端进场后，甲方支付合同总价 30 % 4.3工程量进展到一半时，甲方
4、支付合同总价 20 。 4.4安装、调试、验收合格后，甲方支付合同总价 15 。 4.5质量保证期结束，无质量问题，甲方付清全部余款 五、工程工期： 根据发包人使用要求，双方约定合同签定后，自乙方收到设备预付款之日起两个月内，乙方完成本合同全部工程的安装调试工作。 5.1 乙方进场前向甲方提供施工组织设计和施工总进度计划。 5.2 在合同生效以后，_日内，乙方完成进场前的准备工作，并组织施工人员进场开始施工。 5.3 乙方须按合同规定的日期完成安装及调试，协调与消防、装修的冲突，保证工程顺利进行，确保按期完成。 5.4 如工程实际与图纸设计存在较大差异，无法按图施工；或图纸有较大变更，不能按期
5、完成施工，经甲方签字认可，工期顺延。 5.5 遇不可抗力（由于严重的自然灾害如洪水、地震等不可避免的或不可预见的及非人为所能控制的事件），工期顺延。 六、工程验收： 6.1 乙方应按国家或国际有关的标准与规范施工。 6.2 安装施工应以图纸要求为准，不得私自偷工减料，或更换图纸规定的安装材料。对于图纸未规定的安装材料，应选用质量较好的材料使用。工程安装调试完成以后，应达到图纸设计的功能及使用要求。 6.3 甲方的授权代表有权任何时候检查乙方的相关工程质量与工程材料的质量，并作为验收的依据之一。 七、变更通知 7.1乙方如因为甲方原因影响了合同成本或交工期限，须立即以书面形式向甲方提出，甲方核实
6、无误后将向乙方发出变更通知，但在以下情况中，不得发变更通知。 7. 1.1对乙方影响行为是在合同规定内作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必须的义务。 7. 1.2乙方合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。 7.2 如果乙方认为所作的变更可能会使自己不能履行合同中义务时，须及时向甲方提出。相应设备及工程量的增减，按照国家_年工程定额三类取费进行合同金额修订。 八、质保期 8.1 质保期从竣工验收合格之日起计算_年，主机设备保修_年。 8.2 乙方所提供的安装材料为全新的、且中央空调系统安装质量符合合同要求。主机为XX公司产品，风机盘管及末端为上海三燕产品。 8.3在
7、质保期内，若非误操作或人为破坏所致，则合同标的或其部件、安装材料等损坏应由乙方维修、供应和安装。 8.4在质保期内，乙方在接到甲方通知后，2小时内作出反应并指导，24小时之内应派有经验的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。超过24小时甲方可请其他人员进行修理，其费用从质保金中扣除。 8.5若质保期内，甲方没有指出有缺陷，则代表甲方对乙方的工程安装是满意的，其质量保证责任已完成，但隐蔽性的、合理的检查和实验都不能发现的缺陷除外。 九、违约责任 9.1 由于乙方的原因不能按时交付使用，所使用的安装材料不符合合同规定，由此造成的损失，应有乙方承担一切责任。 9.2 若由于甲方原因出
8、现如未按有关要求验收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不负责任。 9.3 乙方原因延误工期，每延误一天交付使用，支付金额为合同价款1的违约金（无法抗拒因素造成误工除外）。 十、不可抗力 10.1 如果双方的任何一方因人力不可抗拒因素（诸如台风、地震、战争或双方认同的其他情况）而引起合同进度延误，在此情况下，一方应及时书面通知另一方，并提供当地政府签发的不可抗力的证明。受不可抗力事件影响一方，就尽力减少事件的影响，尽早恢复工作，双方应尽早协商并确定新的交工日期，并由甲方发给乙方完工变更通知书，确定合同进度相应顺延。 10.2 不可抗力事件给双方造成任何损失，有各方自行负责，合同价格不得因不可
9、抗力的影响而作任何调整。 十 一、责任 乙方负责在工程峻工前，对已完工程的成品保护，在此期间发生的损坏，由乙方负责修复。 乙方承担在安装、维修等过程中因施工与质量问题引发的其他事故和由此发生的全部费用。 乙方承担由于自身安全措施不力造成人身伤亡事故的责任和由此发生的全部费用。 十 二、 合同终止 1 2.1双方应按照合同的规定，全面履行完全合同义务直至合同终止。 1 2.2 凡出现以下情形，甲方有权通知乙方终止合同： 1 2. 2.1 不可抗力的原因而不能履行合同。 1 2. 2.2 当甲方确信乙方已无履约能力时。 1 2. 2.3乙方在收到甲方的合同终止书后，应立即终止合同执行，但双方有权追
10、究在合同终止前的违约索赔。 十 三、 仲裁 1 3.1 本合同适用的法律是民法典。 1 3.2双方由合同或合同之外引起的所有纠纷，可通过双方的友好协商来解决，若该协商在纠纷开始后不能在15天内通过协商解决，任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知，并将该纠纷提交工程所在地仲裁部门或工程所在地法院进行解决。 1 3.3仲裁或法院判决对双方具有约束力，凡产生的仲裁费用或诉讼费用，按照国家相关法律规定执行。 1 3.4在仲裁和起诉过程中，除非双方协商同意终止合同，否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。 十 四、 合同生效及其他 1 4.1本合同应在双方签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的
11、全部责任和义务时失效。 1 4.2在合同执行期间，双方均不得单方随意作出合同范围以外的变更或解除合同。 1 4.3合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力，若补充规定与合同不一致时，以签订日期在后者为准。 1 4.4合同由协议书与合同附件组成，并具有同等法律效力。 1 4.5合同一式两份，甲方、乙方各执一份。 十 五、其他未尽事项： 甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 委托人： 委托人： 开户行及帐号： 开户行及帐号： 联系方式： 联系方式：_年_月_日_年_月_日签订合同有哪些注意事项一、核实确认对方当事人的主体资格1、合同对方为自然人：核实并
12、复印、保存其身份证件(勿以名片代之)，确认其真实身份及行为能力。2、合同对方为法人：到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其公司情况，确定其真实性；核实订约人是否经其所在公司授权委托，查验其授权委托书、介绍信、合同书；签订合同必须加盖对方单位公章、合同专用章。3、合同对方为“其他组织”：对方当事人为个人合伙或个人独资企业，核对营业执照登记事项与其介绍情况是否一致；由合伙人及独资企业经办人签字盖公章。法人筹备处：确认经办人身份及股东身份，加盖法人筹备处和股东公章。4、合同对方除加盖公章、私章外，要亲笔签名。二、合同形式：1、必须以书面形式签订合同；2、采用口头、信件、数据电文形式订立合同的，
13、必须签订确认书并盖章签字；3、倒签合同要标明合同背景。三、合同的必备条款要具体、明确：1、当事人名称须真实、一致；2、合同标的、数量、质量、价款、包装方式要具体、明确；3、注意验收方法、程序和时间；4、履行方式须具体：交货方式、结算方式；5、履行期限须确定某一时间点或时间段；6、尽量明确本司所在地为合同履行地；7、违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法；8、解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或广州仲裁委员会仲裁。四、订约前的合同义务：1、尽协助、通知义务；2、订约时获取的对方商业秘密，不得泄露和使用。五、对公司开出的授权委托书、介绍信、盖章的合同书等授权性文件要跟踪管
14、理，出具时应标明合同对方名称及授权范围、有效期限，业务结束要及时收回。业务人员离职要及时收回上述文件，无法收回的及时以书面形式通知相关单位并做证据保全。发现业务人员在委托授权终止后仍以本司名义签订合同的，及时确定是否追认；不予追认的要以书面形式通知对方并进行证据保全。必要时要求警方介入，追究其刑事责任。六、遇有重大误解、显失公平、受欺诈、胁迫、乘人之危订立的合同，及时收集保全证据，在除斥期间内行使撤销权(即一年)。七、合同签订后，合同原件须交公司统一保管。八、合同内容不得损害社会公共利益、不得恶意串通损害国家、集体、第三人的利益，不得含有造成对方人身伤害或因故意及重大过失造成对方财产损失的免责条款。 7 / 7
