2025年建筑工程合同民法典目录一、总则二、合同主体三、合同标的与内容四、合同履行五、合同变更与解除六、违约责任七、争议解决八、其他规定九、附则一、总则第一条 为了规范建筑工程合同行为,保护合同当事人的合法权益,维护建筑市场秩序,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,制定本合同第二条 本合同适用于我国境内建筑工程项目的承建、发包、监理等活动第三条 合同当事人应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,严格履行合同义务二、合同主体第四条 发包人:指具有合法资质,承担建筑工程项目投资、发包、监督等职责的单位或个人第五条 承包人:指具有合法资质,承担建筑工程项目施工、设计、监理等职责的单位或个人第六条 监理人:指具有合法资质,受发包人委托,对建筑工程项目实施监理职责的单位或个人三、合同标的与内容第七条 合同标的:指建筑工程项目的施工、设计、监理等服务第八条 合同内容:(一)工程名称、工程地点、工程规模;(二)工程承包范围、工程量、工程质量标准;(三)合同价款、支付方式、支付期限;(四)合同工期、工程进度计划;(五)合同双方的权利与义务;(六)其他约定事项四、合同履行第九条 发包人应当按合同约定向承包人提供工程图纸、技术规范、施工条件等资料,并按时支付合同价款。
第十条 承包人应当按合同约定完成工程,确保工程质量,并接受监理人的监督第十一条 监理人应当按合同约定对工程实施监理,确保工程质量、安全、进度符合合同要求五、合同变更与解除第十二条 合同变更:指在合同履行过程中,因特殊情况需要对合同内容进行调整的行为第十三条 合同解除:指在合同履行过程中,因特殊情况导致合同无法继续履行,经双方协商一致或根据法律法规规定解除合同的行为第十四条 合同变更或解除,应当书面通知对方,并按照变更或解除的内容重新签订合同六、违约责任第十五条 发包人违反合同规定,未能按时支付合同价款的,应承担逾期支付的违约金,违约金按____计算第十六条 承包人违反合同规定,未能按时完成工程或工程质量不符合约定的,应承担违约责任,赔偿发包人损失第十七条 监理人违反合同规定,未能履行监理职责,导致工程质量、安全、进度不符合约定的,应承担违约责任,赔偿发包人损失七、争议解决第十八条 合同双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向____仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼八、其他规定第十九条 合同双方应遵守国家有关建筑工程的法律法规,不得从事违法经营活动。
第二十条 合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____个月九、附则第二十一条 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力第二十二条 本合同一式两份,双方各执一份发包人(甲方):____地址:____联系人:____联系:____承包人(乙方):____地址:____联系人:____联系:____签订日期:____年____月____日第 5 页 共 5 页。