《台州中汽雷克萨斯4S店施工设计合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《台州中汽雷克萨斯4S店施工设计合同（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、GF20000210建 设 工 程 设 计 合 同 (二 )（专业建设 工程设计合同）工 程 名 称： 台州中汽雷克萨斯 4S 店工 程 地 点： 台 州 路 桥 汽 车 城合 同 编 号 ： （由 设 计 人 编 填 ） 设 计 证 书 等 级 ： 甲 级发 包 人 ： 台州中汽雷克萨斯汽车销售服务有限公司设 计 人 ： 浙 江 工 业 大 学 建 筑 设 计 院 签 订 日 期 ： 2006 年 12 月 10 日 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 监制发包人：台州中汽雷克萨斯汽车销售服务有限公司 1设计人： 浙江工业大学建筑设计院 发包人委托设计人承担台州中汽雷克萨斯 4S 店土
2、 建 工程 设计，工程地点 为台 州 路 桥 汽 车 城 ，经双方协 商一致，签订本合同，共同 执 行。一一一 本合同签订 依据1.1 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。1.2 国家及地方有关建 设工程勘察设计管理法规和规章。1.3 建设工程批准文件第二条 设计依据2.1 发包人给设计 人的委托书 或设计中 标文件2.2 发包人提交的基础资料2.3 设计人采用的主要技术标准是：工 业企业总平面设计规范及说 明GB50187-93 建 设项目环境保护设计规定（87）国环字第 002 号 建筑设计 防火规范（修订版）GBJ16-87（2001 版） 建筑抗震
3、 设计规范GB50011-2001 建筑地面 设计规范GB50037-96 混凝土 结构设计规 范GBJ10-89 （96 局部修订本) 钢结构设计规范GBJ17-88 供配电系统设计规范GB50052-95 智能建筑 设计标准GB/T50314-2000 建筑与建筑群综合布线系 统工程设计规范 GB/T50311-2000 民用闭路监视电视系统工程设计规范 GB02198-94 一一一 合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1 合同书3.2 中标函（文件）23.3 发包人要求及委托书3.4 投标书一一一 本合同 项
4、目的名称、规 模、阶 段、投资及 设计 内容（根据行业特点填写）台 州 中 汽 雷 克 萨 斯 汽 车 销 售 有 限 公 司 土 建 工 程 ，项目新建面积约 7000 平方米。 项 目 设 计 范 围 ： （1）项 目 总 体 施 工 图 设 计 。 设 计 包 括 整 体 工 程 的 总 图 设 计 、土 建 、公 用 系 统 （包 括 水 、电 、动 力 、通 风 空 调 、绿 化 、消 防 、安 监 ）的 设 计 、工 艺 设 备 选 型 及 平 面 布 置 ，场 区 管 网 、道 路 设 计 。 不 含 非 标 准 设 备 设 计 、施 工 图 预 算 及 竣 工 图 编 制 。
5、一一一 发包人向设计人提交的有关 资 料、文件及时间序号 资料及文件名称 份数 内 容 要 求 提 交 时 间1 环境影响报告及批文 1 立项报告等上级批文2 土地征用资料 1 红线图等 方案设计开始前3 周边管网、供电资料 14 工程地质资料 1 参考或初探5 方案设计批文 1 上级批文 施工图设计开始前6 工程地质资料 1 详探 施工图设计开始前7 汽车生厂厂家的品牌要求 标准格式 方案设计开始前一一一 设计人向发 包人交付的设计文件、份数、地点及 时间序号 资料及文件名称 份数 地点 提交时间1 项 目 施 工 图 设计图纸 8 浙江杭州 2006 年 12 月 30 日一一一 费用7.
6、1 双方商定，本合同的设计费为 按每平方 12。6 元 计算。一一一 支付方式38.1 本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的 20 %作为 定金（合同结算 时 ，定金抵作 设计费）。8.2 设计人提交施工图设计文件并通过 会审 三天内，发包人支付 设计费总额的 50 %；施工竣工 验 收 后三天内， 发包人 结 清设计费,不留尾款。8.3 收费方式由双方协 商。 一一一 双方责任9.1 发包人责任9.1.1 发包人按本合同第五条规 定的内容，在规定的时间 内向设计人提交基础资 料及文件，并 对其完整性、正确性及 时 限负责。 发 包人不得要求 设计人违反国家有关 标准进行 设计。发 包人
7、提交上述资 料及文件超 过规定期限 15 天以内， 设计 人按本合同第六条规 定的交付设计文件时间顺 延；发 包人交付上述资料及文件超 过规定期限 15 天以上时, 设计人有权重新确定提交设计文件的 时间。9.1.2 发包人变更委托设计项目、 规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资 料作较大修改，以致造成设计人设计 返工 时，双方除另行协 商签订补充协议( 或另订合同)、重新明确有关条款外，发 包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工 费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各 项设计工作，发包人应 支付相应设计费。9.1.3 在合同履行期间 ，发包人要求终止或解除合同，设计 人
8、未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计 工作的， 发包人应根据 设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按 该阶 段 设计费的一半支付 ; 超过 一半 时，按该阶 段 设计费的全部支付。9.1.4 发包人应按本合同规 定的金额和日期向设计人支付 设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之一的逾期违约 金，且设计人提交设计 文件的时间顺 延。逾期超 过 30 天以上时，设计人有权暂 停履行下 阶段工作，并书面通知发 包人。发包人的上级或 设计审批部 门对设计文件不审批或本合同项4目停缓建，发包人均 应支付应付的设计费。9.1.5 发包人要求设计人比合同 规 定时间提前交付设计 文
9、件时, 须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发 包人应支付赶工费。9.1.6 发包人应为设计人配合现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保 护装 备。9.1.7 设计文件中选 用的国家标准 图、部 标准图及地方标 准图由发 包人 负责解决。9.1.8 承担本项目外国专家来设计人办 公室工作的接待费（包括传 真、电话、复印、办公等费用）。9.2 设计人责任9.2.1 设计人应按国家规 定和合同 约 定的技术规范、标准进 行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付 设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4 规定有关交付设计文件顺 延的情况除外
10、）。并对 提交的 设计文件的质 量负责。9.2.2 设计合理使用年限为 砼结构与主钢结 构 50 年。9.2.3 负责对 外商的 设计资料进 行审查，负责该合同项目的技术联络工作。9.2.4 设计人对设计 文件出现的 遗漏或错误负责修改或补充。由于 设计 人设计错误造成工程质量事故 损 失，设计人除 负责 采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据 损失程度向发包人支付赔偿金， 赔偿金数额由双方商定。9.2.5 由于设计人原因, 延误 了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目 应 收设计费的千分之一。9.2.6 合同生效后，设计人要求终 止或解除合同，设计 人 应双倍返还发 包人已支
11、付的定金。9.2.7 设计人交付设计文件后, 按规定参加有关上级的 设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范 围 的内容做必要调 整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项 目开始施工，负责 向 发包人及施工 单位进行 设计 交底、按发 包人要求及 时处 理有关设计问题 和参加竣工验收。在一年内项目尚5未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发 包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。一一一 保密双方均应保护对方的知识产权 ，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让 或用于本合同 项 目外的 项 目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后
12、果并承担赔偿责任。一一一一 仲裁本建设工程设计合同发生争议 ，发包人与设计人应及 时协 商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调 解不成时，双方当事人同意由 / 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁 书 面协议的，可向人民法院起 诉 。一一一一 合同生效及其他12.1 发包人要求设计人派人到施工 现场进行配合与解决有关 问题时， 发包人可适当协助设计人解决交通问题。12.2 设计人为本合同项 目的服务至 项目通 过 厂家 验 收结束为 止。12.3 本工程 项目中，设计 人不得指定建筑材料、设备 的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、 设备的加工订货
13、时，所需费用由发包人承担。12.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外 谈判、国内外技术考察直至建成投 产 的各个阶段，应 吸收承担有关设计 任务 的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费 用由 发包人支付。12.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务, 另行签订协议并支付费 用。12.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时 , 双方应及时协商解决。12.7 本合同双方签字盖章即生效，一式 6 份，发包人 3 份，设计人 3 份。 12.8 双方认可的来往传 真、电报、会议纪要等，均为 合同的 组 成部分，与本合同具有同等法律效力。12.9 特别约定：承接本项目的主要设计人员均为 原温州雷克萨斯 4S 店6的原班人马， 其它未尽事宜, 经 双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人名称: (盖章)设计人名称: (盖章)法定代表人: （签字） 法定代表人: （签字）委托代理人: （签字） 委托代理人: （签字）项目经理: （签字） 项目经理: （签字）
