装修设计合同范本大全

《装修设计合同范本大全》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装修设计合同范本大全（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、装修设计合同范本大全 导语：了解多一点装修合同知识，能让自己在签订装修合同时有效地保护自己的合法权益，今天我们就来了解一下装修合同吧! 装修设计合同范本大全(一) 项目名称： 建设单位： 合同编号：(由承接方填写) 签订日期： 深圳市装饰行业协会印制 委托单位(以下简称甲方) 设计单位(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担装饰工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.中华人民共和国经济合同法。 2.国家及地方有关建筑装饰工程、工程勘察设计管理规章、条例。 3.建设过程批准文件。 第二条本合同设计项目的名称，设计要求，设计内容： 1.项目名称： 工程地点： 过程内容

2、： 造价或面积： 2.设计内容： 3.设计要求： 第三条乙方向甲方交付的设计文件(详见附件) 第四条设计收费 1.本次合同的设计费为(币)元。 大写：佰拾万仟佰拾元角分。 2.设计收费服务内容：(a：量房b：平面布置方案及报价c：设计施工图全套d：陪同甲方全程采购e：配合现场施工五次以上) 第五条付款方式 1.本合同生效后天内，甲方付给乙方总设计费的30%，即元。 2.交施工设计图天内，付总设计费的70%，即元。 第六条甲方责任 1.甲方按本合同第三条规定内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。 甲方提交上述资料及文件超过期限15天以内，乙方按本合同第四条规定

3、交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上的，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。 2.甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误，或对所提资料作较大修改，造成乙方设计返工，除双方需协商签订补充合同(或另订合同)，重新明确有关条款外，甲方应按乙方支付相应的费用。 3.在合同履行期间，甲方要求终止或者解除合同必须书面通知乙方，乙方接通知后，未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方根据乙方已完成的设计量向乙方支付费用。(按深圳市装饰设计收费标准规定) 4.甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应付金额千分之三的逾期违约金。逾期天以上来时，

4、乙方有权终止履行下阶段工作，并书面通知甲方。发生项目停、缓建，甲方仍应支付应付的设计费。 5.甲方要求乙方比合同规定时间提前交设计文件时，甲方应支付赶工费。 6.甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方的同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三者转让、转卖或用于本合同外的项目，如发生以上情况，则乙方有权索赔。 第七条乙方责任 1.乙方按本合同第四条规定向甲方交付设计文件：由于乙方自身原因，延误了按合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之三。 2.乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，负责向施工方做设计交底，参与工程竣工验收并出具意见。 3.合同生

5、效后，乙方要求终止或解除合同时，乙方应双倍返还定金。 4.乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的技术、经济资料，如发生以上情况，甲方有权索赔。 第八条各设计阶段文件的确认 乙方交付设计文件后，甲方应尽快给予确认或提出修改意见，超过下列期限后不给予回复，视为确认。乙方交付方案设计后天，扩大初步设计天，施工图设计天，甲方审查设计文件的时间及乙方根据甲方要求修改文件的时间不计算在设计工期内。一般方案修改不再绘制效果图。方案阶段发生整体修改或者重新设计，按以下办法处理：(a)乙方无偿负责整体修改二次方案，二次以上的整体修改，乙方另收取工本费。(b)在上条(a)的基础上，方案仍不满足甲方要求，双方可以在甲

6、方支付设计方案及修改工本费的基础上协商解除设计合同，设计成果归甲方所有。 第九条施工技术配合 1.甲方如需乙方提供施工技术配合，甲方应支付乙方施工技术配合费。施工技术配合费元。 2.施工技术配合费支付方式： 3.乙方提供施工技术配合应负责下列事宜： (a)协助甲方招标及签订施工合同; (b)供给工程需要的详图; (c)指导施工，解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。 第十条其他 1.如甲方中途变更设计或要求增加设计内容，应以书面通知乙方并签订合约(为合同附件) 2.甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 3.本设计合同在在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决，协商不

7、成时，双方同意由仲裁(双方不在合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉) 4.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 5.本合同一式四份，甲乙双方各执二份。 6.甲、乙方双方任何通知文件应按通讯地址为准。 甲方： 乙方： 若通讯地址有变，应以书面通知对方。 第十一条合同的生效与终止 本合同双方签之盖章之日起生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 委托方：承接方： 电话：电话： 日期：日期： 装修设计合同范本大全(二) 甲方： 乙方： 甲、乙双方根据双方签订的_项目户内精装修总承包工程施工合同，本着实事求是、友好协商的原则，签定如

8、下补充协议： 一工程质量保修范围和内容： 1、乙方在质量保修期内，按照中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担装修施工合同中的所有施工承包范围内工程质量保修责任。 2、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方免费保修责任范围;不属于乙方责任(例如业主使用过程中自身人为损坏、第三者故意或非故意损坏等)，但是经由双方协商需要乙方施工的，乙方必须积极配合维修，费用双方协商由责任方承担，但费用收取不能高于市场综合水平标准。 二.工程质量保修期： 双方根据建设工程质量管理条例及

9、有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过验收，完善整改意见并正式移交甲方，在移交给业主之日起计算，保修期限为贰年。 三.保修金支付： 本工程将保留按合同结算总价的5%作为工程保修金，保修期满后，物业管理单位及甲方对工程质量无异议后15天内即与乙方办理保修款结算手续;支付保修金同时应扣除应由乙方支付的修理费用、违约金等相关款项。 四.保修要求条款： 1、交楼期间精装修施工单位必须在现场组建专门的交楼维修办公室，每一户安排专业人员陪同我司交楼人员进行验收移交。要求参与交楼的人员不得与业主发生任何冲突，对业主提出的意见必须认真记录，按交房记录卡记录的整改项目反馈精装修总包项目管理层并以最快速度进行

10、整改维修。 2、要求精装修总包在业主入伙后的六个月，作为维修高峰期，期间必须派足够的固定维修人员(具体数量根据现场实际需要另行确定)在现场组建专门的维修办公室，并每天到物业公司报到登记，以便出现业主招修时快速反应、即时处理。 3、维修高峰期过后，总包单位必须指定维修负责人，维修负责人应在甲方通知后4小时内赶派人或亲自到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。 4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当2小时内到达事故现场抢修。 5、接到维修通知后，施工单位必须实行第一时间先检查维修，后论责任的服务原则 6、乙方未能及时按规定进场维修或不能维修、及未能在甲方指定的合理期限内维修

11、完好或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行另请其它施工单位代为维修并确定价格，由此发生的所有维修费用及赔偿费用、并加收以上费用的15%作为甲方管理费，以上费用可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除，但不等于解除乙方的任何应负的责任。以上费用发生后，乙方应在一周内按此发生费用补充保修金，否则另加收此发生费用的50%作为违约金，此费用直接从保修金中扣除。 7.由乙方的施工质量原因，导致业主退房、补偿等的全部责任、费用及甲方的损失均由乙方承担。 8.若乙方授权甲方全权代表乙方与相关业主进行相关事宜的谈判等工作，乙方应在甲方通知由此发生的有关费用的3天内向甲方支付，否则甲方加15%的罚款从保修金中直接扣

12、除，并要求乙方在一周内按以上费用补充保修金，否则另加收此发生费用的50%作为违约金，此费用直接从保修金中扣除。 9.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的相关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修施工。 10.在维修高峰期过后，施工单位建立回访制度，即每2个月内派专人与物业管理处、甲方一起，进行一次对业主的上门回访，及时了解业主的使用情况，发现问题及时登记处理，从而提高客户满意度。回访时要制定填写工程回访登记表(表格参考下表)，填写完毕后同时交一份给业主及管理处保留备案。施工单位若没有

13、按以上要求进行回访，则一次罚款￥1000元。 11、对每一次维修完毕后，施工单位必须填写工程维修记录表(表格参考下表)，同时交一份给业主及管理处保留备案。 工程回访记录表 工程名称业主房号维修单位合同编号回访日期交付时间质量等级回访方式回访情况及问题： 回访人：年月日业主/用户意见： 签章(或记录)年月日问题的原因及责任： 质量部门：年月日处理意见： 施工单位、物业、甲方负责人：年月日 工程维修记录表 维修单位业主房号维修部位维修日期维修内容： 签发人：年月日维修记录： 维修负责人：年月日业主/用户评价： 年月日物业、甲方签字： 年月日 五.建立快速反应的联络保证措施： 1、在业主入伙交楼验收

14、及入伙后的维修高峰期间，施工单位必须在现场组建专门的交楼维修办公室，并必须指定维修总负责人，与甲方、物业相关负责人对接，全力协助甲方验收交楼工作，维修总负责人手机等通讯方式必须保持24小时通畅。设立维修办公室联络专线，维修联络专线必须保证24小时有专人接听，对反馈的维修信息做好记录，并及时反馈给维修负责人，确保快速安排维修。若因特殊原因要更换负责人，施工单位必须提前一周通知甲方及物业并征得甲方、物业同意，在安排好相关工作的移交及接管人员之后方可更换。 以上规定内容中，施工单位违反任何一点规定，甲方每次将处以￥500-XX元的罚款。 维修期间若维修负责人对该项工作不称职，维修配合工作不能令甲方及物业、业主满意，甲方有权要求在一周内无条件更换更合适的负责人，以确保维