《2019年ktv音响合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019年ktv音响合同范本（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2019年ktv音响合同范本 篇一：KTV音响合同 施工合同 施工单位:临沂天马电子声像照明工程有限公司 施工合同 甲方：山东华昶置业有限公司乙方：临沂天马电子声像照明工程有限公司 甲、乙双方根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国政府采购法和其 他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同，合同附件等均为本合同不可分割的部分。 一、工程名称：鲁南国际工业品采购中心一期A区21#楼KTV音视频工程 二、货物名称、数量、单价、规格和标准详细配置清单并作为合同附件，乙方须按照配置清单中的规格型号、数量等进行设备配置、安装。清单中的进口设备必须保证为
2、真实进口，并提供设备报关单，达到甲方要求的质量水平。 三、合同金额 合同总金额：人民币：壹拾万伍仟元整（大写） 人民币：￥105000元（小写） 四、工期要求：20XX年10月24至20XX年10月31日 五、货款支付 付款方式： 1.工程安装调试完成后7个工作日内，甲方组织验收； 2.验收合格后，付至合同金额的98%，留2%保修金。保修期2年，保修期满，若无任何质量问题，30天内一次性付清保修金（无息）。 3.乙方提供合法的、符合税务部门要求的工程款发票。 六、交货 1、进场时间：20XX年10月24日 2、交货地点：临沂市罗庄区沂河路与通达路交汇处东 3、风险负担： 货物毁损、灭失的风险在
3、该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。 七、质量 乙方供应设备应符合厅堂扩声设计规范GB50731-20XX、厅堂扩声测量标准GB4959-95质量标准。 八、验收 1、安装调试完成后7个工作日内由甲方工程部组织相关人员进行验收。 2、本系统工程如需对现场进行预先处置或设计，乙方提前进行指导并提供施工技术方案及图纸，并根据甲方的要求完成对系统的安装和调试。 九、保修期：本工程保修期2年，保修金为合同价款的2%，保修期满30天内一次性付清保修金。 十、售后服务 1、乙方应及时、快速、优质的提供售后服务。 2、其他售后服务内
4、容： 2.1保修：甲方正常使用所出现的故障，乙方免费维修、更换有缺陷的部件。保修期满后，乙方以优惠的价格提供终身维修服务，如需更换部件只收取部件的成本费。设备使用中由于甲方使用不当造成的问题及意外情况引起的故障，乙方应协助甲方进行解决，但有关费用由甲方负责。 2.2响应时间：1小时内响应；6小时内解决问题，如在规定时间内不能修复，24小时内免费提供备品备件，直至故障设备正常修复。 十一、违约条款 1、甲方如逾期付款，每逾期1日，按应付金额0.3支付违约金。 2、甲方延迟验收货物，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任。 3、乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付货物总额0.3支付违约金。 4、乙
5、方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日0.3向甲方支付违约金。 5、一方不按期履行合同，并经另一方提示后30日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。 6、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。 7、其它应承担的违约责任，以中华人民共和国合同法和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。 十二、争议的解决方式 合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决： （1）提交临沂市仲裁委员会仲裁；
6、 （2）向临沂市兰山区人民法院起诉。 本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第1种方式予以解决。 十三、其他 本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份,双方盖章后生效 甲方：山东华昶置业有限公司乙方：临沂天马电子声像照明工程有限公司盖章盖章 全权代表：（签字或盖章）全权代表：（签字或盖章） 地址：地址： 邮政编码：邮政编码： 电话：电话：13905497796 开户单位：开户单位：临沂天马电子声像照明工程有限公司开户银行：开户银行：山东省临沂市中国工商银行临沂城西支行帐号：帐号：1610010419200077347 本合同签订时间：年月日本合同签订时间：年月日 篇二：KTV合作协议书 合作协议
7、书 甲合伙人姓名：性别：身份证号：乙合伙人姓名：性别：身份证号：丙合伙人姓名：性别：身份证号：丁合伙人姓名：性别：身份证号：根据中华人民共和国合同法之规定，甲乙丙丁四方充分协商，本着公平公正的原则。欲在处合作开KTV，协议如下： 第一条：合伙经营项目及前期投入 1、经营项目：为合伙人共同投资KTV。 2、前期投入：装修、音响、电视、电梯、沙发等。 第二条：合伙期限 合伙期限为年，自年月日起至 第三条：投资额、方式、期限 1、各合伙人都以现金方式投资，各合伙人的投资款于年月日以前交齐，由所有合伙人推举一人保管，其他合伙人有监督和核查权。 2、本合伙人投资共计人民币（），小写为（）。合伙期间各合伙
8、人的投资为共有财产，不得随意请求分割，合伙终止后，各合伙人的投资仍为个人所有，投资款合伙人自行约定时间予以返还。 第四条：盈余、工资分配和债务承担 1、盈余分配：除去日常一切费用后所得收入为合伙创收盈余，年底由合伙人共同协商统一分配。 2、债务承担：如在合伙初期和经营过程中有债务产生，合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的投资为据，按比例承担。 第五条：入伙、退伙、投资的转让 （1）入伙： 1、需承认本合同； 2、需经全体合伙人同意； 3、执行合同规定的权利和义务。 （2）退伙 1、需所有合伙人认同的正当理由方可退伙； 2、不利在合伙不利时退伙； 3、退伙需提前1个月告知合
9、伙人并经全体合伙人同意； 4、退伙后以退伙时的财产状况进行结算； 5、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿，投资初期的投资金充公，不予退还。 （3）投资的转让：允许合伙人转让自己的投资。转让时合伙人有优先受让权，如让合伙人以外的第三人，须经所有合伙同意，并且第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人。 第六条：纠纷的解决 合伙人之间发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。 第七条：禁止行为 1、禁止合伙人自己或合伙人名义参与或实施违法犯罪活动，如经证实后，确有此事，将报告或扭送公安机关，由公安机关处置，责任由个人承担，与合伙和其他合伙人
10、无关，造成损失由当事人按实际损失赔偿。 2、在进行业务活动期间，禁止合伙人之间的私人恩怨，如因私人恩怨造成损失者，由当事人按实际损失赔偿。 3、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失由当事人按实际损失赔偿。 4、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。 5、禁止合伙人再加入其他合伙。 6、如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。 第八条：合伙的终止及终止后的事项 （1）合伙因以下事由之一的终止： 1、合伙期满； 2、全体合伙人同意终止合伙关系； 3、合伙事业完成或不能完成； 4、合伙事业违反法律被撤销； 5、
11、法院根据有关当事人请求判决解散。 （2）合伙终止后的事项： 1、应邀请中间人和公证员清算并给与公正； 2、清算后如存盈余，则按收取债权、清偿债务、返还投资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定投资和其他不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款与分配； 3、清算后如有亏损，不论合伙人投资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按投资比例承担。 第九条：本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改，补充和修改的内容与本合同，同具法律效力。 第十条：本合同正本四份，四方合伙人各执一份，本协议自合伙人签字（或盖章）之日起生效。 第十一条：甲乙丙丁四方投资款明细如下： 甲方：万元，乙方：万元，丙方：万元，丁方：万元， 甲合伙人：（签字或盖章） 日期：年月日 乙合伙人：（签字或盖章） 日期：年月日 丙合伙人：（签字或盖章） 日期：年月日 丁合伙人：（签字或盖章） 日期：年月日
