《旋挖钻孔灌注桩基础工程合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《旋挖钻孔灌注桩基础工程合同（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、旋挖钻孔灌注桩基础工程合同甲方： 乙方： 依据中华人民共和国建筑法和中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方考察，同意乙方施工旋挖钻孔灌桩工程。为明确双方责任，保质保量完成旋挖钻孔灌注基础工程施工任务，经双方共同协商，签定本合同。第一条 工程名称：第二条 工程地点：第三条 工程承包范围、承包方式：包工不包料，工期 天。1、工程结算方法：根据设计图纸要求的旋挖钻孔灌注桩，孔径1100mm以下（含1100mm），单价： 240 元/米；孔径1100mm以上，单价按 240 元/m3。（以上单价不含税）。设备进场费按 / 万元计算。2、承包工作内容包
2、括：开挖成孔、浇注混凝土（含挖机、吊车、下钢筋笼），包下钢护筒，制作安装钢筋笼。3、若桩顶标高超过原始地面，则桩长算至桩顶标高。（按钢筋笼和砼高度为准，但最大不得超过桩顶标高500mm）第四条 工程款支付方式：1、每完成总工程量的30%桩基础，甲方支付乙方完成工程量价款的50%，完成总工程量的60%桩基础，甲方支付乙方完成工程量价款的50%，全面完工后甲方支付乙方完成工程量价款的80%2、桩基础验收检测合格后七天内一次性付清剩余工程款。3、工程款如未按时支付，则按月息3%收取利息。第五条 甲方职责：1、开工前负责提供“三通一平”的场地及场地施工便道；负责完成高空障碍的清除及处理好工程场地和地下
3、网管线路。2、负责协商处理与周围住户及乙方的关系，组织图纸会审和工程验收。3、开工前向乙方提供桩基础施工图一套，工程地质勘察报告（电子版）一份、总平面布置图一张。4、如有设计变更，甲方应在施工前以书面方式通知乙方，否则后果由甲方承担。5、甲方必须提供并保证24小时内验桩（由甲方通知业主，监理及甲方共同验桩）保证材料上的及时供应（桩成孔后在8小时内灌注完），如因甲方材料等各方面原因造成的工期延误，乙方不负责。6、孔桩当天内完成对乙方完成工程量的签证工作。7、乙方机械进场后，因甲方原因（不可抗力除外）造成乙方不能作业，停工壹天后，按每天支付乙方停工费7000元/台。第六条 乙方职责1、按照设计要求
4、和建筑桩基技术规范（J四942008）进行施工，确保工程质量，达不到质量等级要求由乙方负责。2、安全生产、文明施工。由乙方人员造成的治安事故、违反国家法律、法规及现行的治安条例人员，由乙方自行解决，所造成的经济损失费用全部由乙方负责，生产安全由甲乙双方协商解决。3、乙方委派 为驻工地代表，全权负责与甲方驻工地代表协商处理施工过程中遇到的各种不确定情况，工地实行日报制度，每日向监理、甲方申报施工日，工作量报表。4、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并为施工场地内人员生命财产和施工机械设备办理保险。相关保费已含在综合单价中。遇有质量、安全事故发生时，甲、乙双方有责任尽力采取必要的措施，防
5、止或者减少损失并按规定及时上报有关部门。5、乙方必须服从甲方管理人员的指挥，并配合甲方的工作。6、乙方负责基础旋挖钻孔灌注桩至成孔检测合格，如检测达不到合格要求，而要采取补桩措施的所有费用及甲方的误工窝工、工期延误损失由乙方负责。第七条 施工工期：工程量为365根桩连续施工，若头7天未完成63根，则乙方必须增加桩机，医院、围墙岗楼20天完成，如果中间因甲方原因中断（不可抗力除外），甲方须付乙方损失每日7000元。第八条 工程质量等级及验收1、乙方按照图纸设计要求和相应的施工规范组织施工，确保工程质量。2、甲方按图纸设计要求和相应的验收规范、验收标准组织桩基验收。3、工程质量等级：医院省优，其余
6、合格。4、超灌高度不得超过50cm，否则超过部分费用由乙方承担。第九条 施工障碍的处理方式：工程施工范围内的防碍物均由甲方负责清除。第十条 违约责任：1、乙方施工的工程质量未达到验收合格要求，由乙方负责处理至合格为止，材料由甲方提供。2、施工期间，甲方为按约定时间支付工程款，乙方有权停止待工，工期相应顺延。第十一条 争议的解决办法：双方约定的执行合同过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可向赣州市人民法院提起诉讼。第十二条 其他：施工期间乙方工人的生活设施及用水、用电由甲方承担。第十三条：1、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，具有同等法律效力。2、以上条款均由甲、乙双方确认，没有异议，签字生效。甲方（盖章）： 乙方签字（盖章）：年 月 日 年 月 日4
