《【9A文】涂料施工合同--(范本合同)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【9A文】涂料施工合同--(范本合同)（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、【MeiWei_81-优质适用文档】施工合同书甲方：（以下简称甲方）乙方：荆门市昱奎化工有限责任公司（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法及有关法律法规规定，结合本工程的实际情况，经甲、乙双方充分协商，外墙使用“昱奎牌”乳胶漆进行装饰，并委托乙方施工，达成如下协议：一、工程名称： 。二、工程地址： 。三、工程内容：外墙乳胶漆装饰工程。四、承包方式：乙方包工包料。五、质量标准：1、乙方必须严格按图纸、说明文件及国家有关规范规程进行施工，并接受甲方的监督和检查。2、乙方施工确保颜色一致。六、颜色：按照效果图或双方约定涂刷施工。七、工期：本工程合同工期为 天，（ 年 月 日至 年 月 日）。若遇下
2、列情况之一工期可相应顺延；1、因甲方原因致使乙方不能正常施工；2、夜间室外最低温度低于5；3、甲方未按合同拨付工程进度款；4、因雨、雪、大风天气影响工程进度；八、甲方的权利和义务：1、为乙方施工人员提供水、电、材料仓库及临时住房（乙方不承担费用）；2、及时向乙方支付工程进度款，并协调乙方与职能部门的相关事宜；3、及时组织对工程的竣工验收，并按合同规定办好决算；4、为乙方在此施工提供必要保护，不得有外来人员的干扰和破坏，并协助做好协调工作。九、乙方的权利和义务：1、派一名施工队长在工地搞好现场管理，与甲方协调处理好有关问题。2、搞好安全施工，严格按施工操作规程进行施工，若因乙方原因发生安全事故由
3、乙方自行负责；3、乙方在施工中必须接受甲方及监督部门的现场监督，确保工程质量达标验收合格；4、做到文明施工，杜绝各种违纪违法现象发生。十、单价：1、外墙乳胶漆 元m2十一、总造价：按实际涂刷展开面积核算为准。十二、付款办法：1、本合同签订 天内，甲方应预付款 ；2、施工人员进场开始施工时，甲方付款 ；3、腻子层施工完毕，涂刷底漆之前，甲方付工程款 元；4、上两遍乳胶漆施工时甲方付工程款 元；5、工人施工完毕 天内甲方进行验收，并出据工程量结算单，逾期视为验收合格且以乙方结算为准，验收合格 天内甲方付清全部工程款。十三、付款方式：1、银行帐户结算：从银行直接汇款到昱奎化工公司帐户。2、现金结算：
4、结算人必须持有我公司的“工程结算委托书”才能进行现金结算。十四、违约责任：1、甲方按合同约定的付款办法及时办理工程进度款及完工结算，若甲方未按合同约定及时办理，乙方可停工，并由甲方按未付款的 /天支付违约金；2、乙方质量不合格的，负责无偿修理和返工，其损失由乙方自行负责。十K五、其它： 。十六、未尽事宜双方协商解决，协商不成可向原告所在地人民法院起诉。十七、合同一经签订，具有法律效力，双方认真履行，互不违约。十八、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方（签章）：乙方（签章）：法人代表（签字）：法人代表（签字）：身份证号码：身份证号码：代表（签字）：代表（签字）：联系方式：联系方式：年月日年月日【MeiWei_81-优质适用文档】
