排水排污合同.doc

《排水排污合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《排水排污合同.doc（53页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、排水排污合同篇一：排水排污工程施工合同单体建筑排污工程施工合同甲方：深圳市广森投资集团有限公司罗平分公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程承包事项协商一致，订立本合同。一、工程概况:1、工程名称：板桥镇新社区排污工程。 2、工程地点：板桥镇新社区。3、工程内容：管沟及深井土方开挖，HDPE中空壁缠绕管安装，1000800深井砌筑及井盖安装，该排污工程最后接入社区主排水管。4、工程量预计：HDPE中空壁缠绕管2500米，联体沉井120座，单体沉井60座。 二、工程承包方式和

2、承包范围：1、承包方式：合同价款为捌拾万元整（800,），乙方包人工、包材料、包机械、包质量，按图纸及相关说明完成施工。2、工程承包范围：板桥镇新社区内排污工程- 1 -三、付款方式：工程全部竣工经甲方、监理验收合格，竣工资料交付甲方且工程结算后10日内甲方向乙方支付至工程结算总价款的 60%，余40 %为质保金，质保金在1年内一次性支付。四、竣工结算及签证：1、结算方式：结算价=合同价款+有效变更签证+其它经甲方认可的有效签证价款。 2、有效变更签证部分按下列所述执行：、经甲方认可的图纸增减工程量（含漏项部分），计取方法为： 其它经甲方认可的有效签证价款3、所谓有效签证是指同时具备以下条件的

3、签证： （1）在7日内书面提出； （2）经乙方项目经理签字及盖章； （3）经甲方项目监理签字及盖章。4、乙方必须在工程通过验收合格后7个工作日内向甲方提交结算报告。甲方收到乙方递交的合格结算资料后7个工作日内审查完毕并通知乙方。五、工期要求及施工进度：1、工期：合同签订生效后，自甲方书面通知之日起 个日历天完工。乙方在接到甲方开工令通知后应在通知回执上签字确认, 否则以甲方通知载明日期为准。2、进度：本合同工程应与土建施工紧密配合以确保工期。3、除非经过双方的确认和有效签证，工期不予顺延，但因甲方原因及雨、雪天造成的无法正常施工的除外。六、工程验收标准：1、工程材料符合国家有关方面规定的质量标

4、准，规格型号符合图纸及相关说明。 2、工程具备竣工验收条件时，乙方向甲方提交竣工验收报告。甲方收到竣工验收报告后 天内组织验收，并在验收后3天内给予认可或提出返工或整修要求。3、乙方提供竣工验收资料并确保该工程通过验收，甲方应办理好有关备案手续。3、乙方不得随意变更排水工程的设计图纸，应严格按照甲方认定的施工图要求进行施工；如需变更必须按照有效签证的程序提出申请，经甲方、监理签字认可后才能变更。4、在本合同工程未交付给甲方使用前，乙方应负责已完工程和材料的保护、保管，因保管、保护不当造成的损失由乙方独自承担。八、违约责任：1、因甲方原因不能按照合同约定的时间支付工程款的，逾期每天按应付款额的3

5、向乙方支付违约金。2、因乙方原因不能按合同要求完成工作内容、质量存在问题则乙方按应付款额的3向甲方支付违约金。3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后4、工程竣工验收通过，经甲方确认并签署书面意见的日期为实际竣工日期。工程仍应继续履行合同。按甲方要求整改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后经甲方确认并签署书面 意见的日期。七、双方责任：1、甲方提供施工用水、电源，施工中用水、电费由乙方自理。2、 乙方在工程现场服从甲方及监理公司指挥及工作的统筹安排，应严格遵守该项目施工现场管理制度按时参加由甲方及监理组织的各种工程会议，并完成会上双方确认的工作内容。九、合

6、同的解除和变更： 1、合同的中途解除：因不可抗力致使合同无法履行。 因一方违约致使合同无法履行。2、合同的终止：工程完工并结清工程款后合同自行终止。3、合同的变更：本合同如需变更须经双方协商一致并另行签订变更协议。- 2 -十、因本合同发生的争议双方协商解决，协商不成的由法院判决。 十一、未尽事宜，双方另行协商解决。十二、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。 十三、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。 甲方： 乙方：代表人：代表人：盖章 ： 盖章 ：年3月16日- 3 -20XX篇二：排污排水合同室外排污排水工程施工合同甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）根据建设

7、工程需要根据建设工程需要，依照国家合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就恒源新都总平排污排水工程施工使用劳务事项协商一致，订立本协议。一、 工程概况1、2、 工程名称： 工程地点：二、 承包方式：包工不包料三、 承包内容及价格：1、 排水、排污双壁波纹管安装DN200DN400。工作内容：沟底按设计平整，清土，填沙100150厚，运管，安装，管侧填砂。承包单价：DN200DN400统一定价为每米壹拾贰元整。2、 排污、排水检查井砌筑工作内容：坑底清土、平整至设计标高，自拌砼浇筑砼垫层100mm厚，淋砖、运砖、砌砖，安装U型脚梯，井内抹水泥砂浆，砂浆为自拌。

8、 承包单价：按实砌标准砖计算，每块陆角整。（已包含上述工作内容）3、 铸铁或砼井盖安装：工作内容：临时安放，待路石标高确定后再加浆固定。承包单价：每个30元。（其中临时安放10元，最终加浆固定20元）四、 工期要求：30日历天，乙方按项目部要求时间进场，按本合同工期每延长1天处100元/天的罚款.本工程为赶工项目,严格按约定的工期执行,如属于甲方施工不足其他原因不能施工的工期顺延，乙方不得以任何理由拖延工期。实际开工日期以项目部的开工通知为准。五、 乙方质量责任：1、 符合本工程设计图纸、变更、图纸会审及施工方案技术交底的要求。2、 符合国家建筑安装工程质量检验评定标准3、 符合国家级地方的各

9、项施工规范、验收规范要求。4、 竣工验收质量评定等级为合格。六、 图纸提供：由甲方负责复印一套施工图纸提供给乙方，乙方需要多出的套数由乙方自费复印。七、 付款及结算方式1、 工程进度付款方式：甲方按实际完成工程量结算。乙方完成场院道路施工后3天内，甲方需支付合同总价的30%予乙方作为工程进度款；所有施工内容完成，并经项目部及监理单位验收合格后5天内，甲方需支付完成工程量总价的80%予乙方；工程完工验收合格后一个月内支付完成。2、 在工程质量验收过程中，若施工质量达不到验收规范合格要求的，乙方应无条件返工，属乙方责任由乙方负责一切费用；属甲方责任的返工费由甲方负责。乙方有义务配合验收工作。3、

10、该合同资金必须由合同签订人或其委托人（有委托书）负责领取，甲方不接受其他人员办理领款手续。合同签订后乙方向甲方提供农民工身份证复印件，每次拨付进度款前，乙方需要向甲方提供农民工工资发放记录表、合同结算时请备齐资料：合同复印件、结算清单（需项目经理、统计员、合同签订人三方签字）、收款单复印件、承包人身份证复印件的等资料送回公司审核同意后方能结算。4、 合同价款、变更签证约定：所有图纸设计内容、设计变更、会审内容、价款变更的约定：工程没有发实际费用时、即在施工前变更增加的所有内容，乙方不得增加费用追加。在施工前变更减少的所有内容，甲方不得扣减相应费用。已施工完成变更的内容，根据甲方签字确认量（属实

11、）按合同单价补费用。八、 施工要求及验收要求严格按设计要求施工，每一道工序施工完后由项目技术负责人组织验收合格后方可进行下一道工序的施工。工程验收钱，通过自检合格方可验收。九、 甲乙双方的责任和义务1、 甲方的责任和义务（1） 乙方工人进驻施工现场后，甲方应对其进行遵纪守法，安全文明施工。消防知识以及施工企业内部管理制度方面的教育，并负责“三级安全”教育。（2） 甲方应随时掌握乙方在施工过程中的人员、进度、质量等方面的情况。（3） 乙方不能满足工程的质量、安全、进度、文明施工的情况下，甲方有权对施工作业队组进行调整，有权辞退不合格的队组，以保证工程按期按质完成。被辞退的队组必须在接到甲方通知二

12、天内把工人全部清退出场，只能由乙方与甲方进行结算工作。乙方不得留下工人进行无理取闹。（4） 有权对工人队组全过程（包括施工和生活）检查、督促和发布各项指令和停工令。（5） 对于违反项目部相关约定（包括指令、安全、文明施工、安全生产、施工进度、材料节约等），可以按约定要求进行处罚。2、 乙方的责任和义务（1） 乙方派出的劳务工人必须是在册、持有公民身份证且无案件底的、年满18岁、经过认真审查、身体健康以及有一定操作技术水平的人员，属特殊工种应保证持证上岗。乙方进场后三天内把在册劳务工人花名册报送项目部备查。进场当天需提供相片办理上岗牌。（2） 乙方保证进场人员相对稳定，服从甲方同意安排与调度。当

13、甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方完成生产任务的情况下，与甲方协商后可将队伍进行临时调整。限额使用水、电，超额需按市场建筑用水电单价付水电费。由乙方派人清扫宿舍卫生，费用由乙方自理。（3） 乙方人员必须按项目组的技术交底进行施工，在施工中应注意做好产品保护，爱护项目提供的机械设备及工具。如发生人为的损坏或丢失应照价赔偿。（4） 乙方协助甲方做好工人的“三级安全”教育工作。（5） 乙方负责劳务管理，按政府有关部门的规定办理合法用工手续。（6） 不能在工地及生活区酗酒及闹事，不能有殴斗和盗窃行为，违反者、轻者警告、罚款，重者按甲方管理条例进行辞退、罚款；对违反国家法规严重者送公安机关处理

14、。（7） 乙方有责任维护甲方的正当权益和声誉。（8） 不许再每楼层大小便，发现一处对乙方及作业班组各罚款200元。（9） 由于第三方责任造成的乙方窝工、停工的，乙方不得向甲方索赔。（10） 乙方要确保工人工资及时发放到工人手中，若因乙方原因造成工人未能按时按量领取工资的，由乙方承担相应责任，与甲方无关。乙方应做好每天的班前安全教育，提高施工队组人员的安全意识，施工中做到安全施工。十、 违约责任（1） 乙方不能满足甲方进度、质量、安全及文明施工要求，经双方协商乙方仍未能保证，甲方有权终止合同，只按完成合格 工程量总额的50%结算给乙方，并限于乙方接到退场通知后2天内全部退场。乙方不能履行合同自行

15、退场的，甲方有权不予结算和支付已完成工程量合同款。（2） 乙方人员若不能满足施工进度及质量安全文明要求，甲方有权要求乙方进行调整，乙方无法调整时，甲方有权暂时不安排施工任务，窝工损失由乙方自负，并且负担甲方的其他损失直至终止合同。（3） 由于乙方的原因致使工程质量不符合要求的，乙方必须无条件返工至符合质量要求为止，返工费用（材料费、人工费）由乙方承担。如造成甲方经济损失的由乙方需赔偿甲方的经济损失。（4） 发放工资前，乙方需提供书面每个工人的工资发放表，甲方审核，并且在发放工资时由每个工人签字以确保工资发放到工人手中，乙方未提供工人工资表的，甲方可拒绝发放工资。（5） 承包单价一经双方确认，乙方不能在施工期