《展览工程合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《展览工程合同.doc（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、展览工程合同篇一：书展 览 工 程 合 同 书委托单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法及行业内有关规定，为明确双方责任，加强合作，保证施工顺利完成，经双方协商一致，签定本合同，共同遵守执行。具体条款如下：一、工程概况：2.工程项目制作详细内容以本合同附件：工程报价表(附件一)、设计效果图(附件二)、施工图(附件三)为准，合同附件与本合同具有同等法律效力。二、施工前期工作图纸定稿：1.甲方展位设计效果图(附件二)由乙方提供，乙方保证该设计效果图由乙方原创，如该设计效果图侵害第三方利益，由此产生的一切法律后果由乙方承担。2.为确保施工的顺利进行，甲方应于20XX
2、年4月5日 之前确定最后设计施工明细方案；施工图纸(附件三)经确认后，双方均不得再自行修改，否则修改方将负担给对方造成的经济损失。3.遇不可抗力因素，方案必须修改时，修改方必须经对方同意并负担因修改产生的费用。4.甲方在看过最终方案后提出必须修改要求后，必须给乙方一定的修改时间和意见。三、付款办法：1.按双方最后确认的图纸为准，总计工程款 。（以上价格不含税,注：代交电费及场地管理费共 。2.甲方应于合同签字生效后即日,将合同第一期款项50￥ 支付给乙方；会议结束后3天之内，甲方将合同第二期款项50￥ 支付给乙方。四、施工期间双方的责任和义务1. 乙方必须严格按照图纸施工按质按量完成；必须严格
3、执行馆内的各项规章制度。2. 甲方现场增加项目所产生的费用，甲方必须以现金方式即时支付给乙方；如有甲方提供的安装构件，甲方必须于乙方进场施工第一天将构件运到施工安装现场。3. 甲方应协助乙方办理施工所需的各种手续及证件。4. 乙方应在月点前完成全部工程制作，并交付甲方验收、使用；对由乙方租用给甲方的展具，甲方在使用过程中如发生毁坏或丢失，甲方必须按价赔偿。5. 乙方保证甲方工程的质量及结构的安全性，如发生非人为事故，责任由乙方承担，不可抗力除外。6. 乙方前期准备和工作准备充足，甲方须在合理范围内增加一定的分数。7. 如乙方成员在突发情况下迟到或者缺席，甲方不得扣乙方分数。五、工程验收：1.
4、乙方应严格按照双方最终确定的图纸施工，为甲方提供便利条件，乙方同时承担由自身原因导致的返工、修改的费用。2. 甲、乙双方及有关人员在现场施工的同时依制工程制作明细单的内容，结合效果图，施工图等相关的资料进行检查验收。如有不合格或要修改的地方甲方应出具书面材料说明，若甲方未按合同约定期限进行验收，视为验收合格。六、违约责任：1. 因甲方原因未能提供乙方准确的设计要素所造成的损失，由甲方自行承担。2. 甲方必须按时支付工程款项，否则由此造成的工程延误及相关后果，由甲方自行承担。3. 如甲方逾期不支付工程款，则从逾期当日起,每天按合同总额的1%向乙方赔偿违约金。4. 乙方未按合同要求施工而给甲方造成
5、严重经济损失时，乙方有责任在施工上继续采取补救措施。并赔偿甲方因此而实际发生的经济损失。5. 在质量验收前发生的工程质量问题而造成的经济损失，责任由乙方承担。七、合同纠纷解决方式：本合同在履行中如发生争议，双方应友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。八、合同生效及终止：1本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执1份。合同自签字之日起即时生效。2. 如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在15天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。3本合同甲乙双方盖章后，传真有效。4本合同末尽事宜，
6、由双方协商确定处理意见。并形成书面协议作为本合同附件执行。九、甲 方： 乙 方：签约代表：_ _签约代表：_签订日期：_签订日期：_ _篇二：展览展示工程施工合同展览展示工程施工合同甲方： 签约时间： 乙方： 签约地点：为规范安全施工，保护双方的合法权益，根据中华人民共和国合同法及其它相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就甲方的展台设计和搭建，经友好协商达成如下协议：一、工程概况乙方接受甲方委托，对甲方的 会场布置进行施工搭建。进场搭建日期： 20XX年 月 日施工地点： 国际会议展览中心户外广场 完工日期：20XX年 月 日二、工程价款及结算方式：1、总价款：（大写）
7、元（其中; 设计费元，管理费（）_元，税金（ ）_元）。经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程款按实另计。2、合同签订后，甲方支付总价款的_%，计_元，_年_月_日前，甲方支付总价款的_%，计_元。_年_月_日前，甲方支付总价款的_%，计_元。_年_月_日前，甲方支付总价款的_%，计_元。_年_月_日前，甲方支付总价款的_%，计_元。尾款甲方应在本工程竣工验收合格后_日内一次付清。三、施工准备及双方的义务（一）甲方工作1、甲方应开工前_天，向乙方进行现场交底。2、做好施工中临时性使用公用部位操作以及其他行为的协调工作。3、指派_为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、
8、登记手续和其他事项。（二）乙方工作1、对甲方进行图纸或作法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。2、指派_为乙方代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。四、违约责任1、本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同所规定的各项条款（包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等），不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算总造价10的买卖违约金，并承担因此造成的其他经济损失。2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_元; 甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_
9、支付违约金。3、由于乙方大原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_元。4、甲方未办理任何手续，要求乙方改变房屋结构和使用性质，由此发生损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担损失。5、未经甲方同意，乙方擅自改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故（包括罚款）。由乙方负责并承担损失。五、本合同形式_份，具有同等法律效力，合同附件为本合同的组成部分。甲 方： 乙 方：单位名称（盖章）： 单位名称（盖章）：地 址： 委托代理人：电 话： 电 话：篇三：书东风本田第九代思域上市发布会项目执行合同合同编号：甲方：乙方：甲、乙双方友好协商一致，在平等互利的基础上，根据中华人民共和国合同法就甲方委托乙方
10、展览展示工程制作事宜达成如下协议，望双方遵守执行。二、工程质量要求：1、乙方严格按效果图和施工图施工；2、施工质量和施工材料保证无误及安全；3、乙方按时完成施工搭建及开展现场维护，展后撤展工作；三、甲方的权利和义务：1、甲方负责协助乙方办理施工现场各项审批手续，配合乙方做好各单位的协调工作，若因甲方手续不全而影响施工进度，甲方承担相应责任。2、甲方委托乙方设计、制作、施工的工程项目，因政策、法规、市政规划、城建改造及自然灾害等人力不可抗拒因素造成工程不能按时完成，则双方协商解决，不属违约。3、工程完工后，甲方如有质量异议应在当日内以书面形式向乙方提出，否则视为甲方认可工程质量合格。4、工程验收
11、：工程竣工之日起满24小时内，甲方既不验收也不提出书面质量异议的，应视为甲方验收合格。5、若发生甲方对乙方知识产权的侵权行为（如将乙方的设计、创意用于第三方的施工或转卖他人等），甲方须向乙方交纳伍万元以上的罚款，并承担其法律责任。四、乙方的权利和义务：1、乙方在施工中严格维护周围环境不受破坏，听从相关单位安排，若因施工需要发生破损的，应在竣工前修补完毕并做好善后工作，并清除施工场地的残余材料等杂物，由相关单位认可为准。2、乙方在施工时若遇到地下管、电力电缆、给排水设施等应及时通知甲方到现场处理，并及时加以保护。因乙方施工安装导致设施遭到破坏，由此造成的经济损失及纠纷，由乙方承担。3、乙方承建的
12、工程项目，除不可抗力及非质量因素，造成漏电、折皱、脱落、倒塌等事故，由此而产生的一切责任和后果及纠纷全部由乙方承担，并为甲方恢复直到正常使用。4、工程竣工后通知甲方验收。5、乙方在施工中应严格做到文明施工、安全施工，若发生安全责任事故和第三者伤害事故，全部责任由乙方承担。6、由于乙方在施工中出现质量问题或工程事故造成工程延期完工，所造成的延误费及一切损失由乙方承担。7、展会结束后，乙方按时拆除展位及清除现场垃圾。五、特别约定：1、预付款到乙方帐户后，乙方开始施工。如甲方要求乙方先施工后付款，乙方可以先施工，但甲方必须在约定的时间内付款，否则，乙方有权终止执行合同，并要求甲方赔偿乙方的一切经济损
13、失。2、在施工过程中如果甲方要求增加项目或更改展台部分结构，应根据现场施工情况而定，如果现场情况不允许对方案作出改动，乙方有权拒绝甲方提出的要求；增加的项目费用现场支付或签定展台增加项目补充协议后方可施工。六、违约责任：凡违反本合同条款的行为均为违约，双方约定违约金为合同总造价的30%，守约方有权要求对方继续履行合同，违约方的违约行为给对方造成损失的，违约方应支付对方违约金。七、争议解决：因本合同履行过程中发生的纠纷，双方协商解决，协商不成的，则提交合同签定地法院诉讼解决。八、其它：1、本合同双方签字盖章后生效，本合同一式两份，由甲、乙双方各保存一份。2、未尽事宜，双方友好协商解决。3、合同签定地：4、本合同传真件有效，涂改无效。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：代表：代表：篇四：展览展示合同展览展示服务合同 甲方：乙方：展览展示服务合同甲方委托乙方承担其参加 的相关展览展示服务事宜，经双方友好协商达成如下协议：第一条：服务项目1、乙方接受甲方委托，为甲方提供展览施工展示服务，接收甲方检查监督以达到甲方参展目的。2、乙方根据甲方指定的场地尺寸进行施工和安装：展位： 。展位尺寸：。
