《设备安装合同模板.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《设备安装合同模板.doc（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、设备安装合同模板篇一：生产车间设备安装合同书生产车间设备安装合同书委托方：单县润锦生物科技承揽方：经友好协商，本着相互尊重原则，甲方委托乙方制作业务，为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。1、所有设备加工、生产、制作时需要用到的材料及工具由甲方提供，工具由乙方负责人办理借用、归还手续，丢失或者损坏由乙方按照甲方进价赔偿。2、本劳务合同内的总承包范围由负责安装双甘磷生产车间设备及车间外面的各种储料罐的安装。以上设备总工资人民币 70万元整。3、乙方在施工前，甲方负责提供给乙方图纸及资料，乙方弄清后方可按图施工，如图纸有误及时告知甲方更正
2、，乙方在施工过程中无权擅自更改，如不按图施工造成的一切损失均由乙方负责;乙方同时需负责做好材料预算工作交给甲方。原材料卸车到设备装车为止，施工时现场每天打扫一次。4、本合同内容从20XX年6月10日开始到20XX年11月25日之前完毕。乙方不得以任何理由延误工期，若有延误，每延误一天，甲方将扣除合同总额的1%作为惩罚，同时甲方有权拒付工资。5、乙方在施工过程中必须做到节材、节电、节时，同时施工时必须注意安全，制作现场及进入车间需佩戴安全帽;同时制作施工时需要注意各方面的安全，水电、动用气割焊具、行车的使用要符合规范。乙方必须购买人身安全保险。一旦出现安全事故，概由乙方负责，且工期不能延误，若有
3、延误按照合同第四条规定处理。6、如乙方用错或者开错材料，由乙方赔偿甲方的经济损失。在甲方的用户单位运行时出现乙方制作的质量问题，也有乙方负责。7、验收标准：按照甲方企业标准和图纸及相关国家标准由甲方初步验收，最后以甲方的用户单位验收为准，在制作过程中乙方要绝对服从甲方的监督及标准，如出现质量问题及时协商解决。8、赔偿办法：乙方要以房产等财产作为抵押。9、总承包工资支付办法：年终一次性结清工资。10、本合同具有法律效力，双方按照国家合同法执行。11、本协议一式两份，双方各执一份。双方签字生效。12、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，有仲裁机关裁定。 甲方：单县润锦生物科技乙方：地址：单县化工园路
4、联系电话：_ 联系电话：_篇二：设备安装施工合同范本设 备 安 装 工 程 合 同定作人：承揽人：签订地点:（甲方所在地）签订时间： 年 月 日依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国安全生产法及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方-事宜经协商一致，达成如下合同条款：工程概况工程名称：-。 施工地点：-施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。主要日期工程完工日期：甲方发出开工令之日起30天（包括法定节假日）,乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。
5、质量标准工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 合同价款 本合同总价款 元人民币，大写 整包干价；符合本合同范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量，得到工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。以上价格包含：（施工内容）。 价款支付：（双发约定付款方式）。安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关；合同生效本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。 甲方违约责任因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 乙方违约责任乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合
6、同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。乙方因技术及其他原因造成施工过程中，乙方损坏或损毁甲方提供的主材料，乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。乙方负责对施工的农民工工资的发放，如不按时对农民工发放工资，造成农民工围堵或聚众闹事，甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 争议解决合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。本合同共3份，甲方两份，乙方一份。签订地点：甲方： 乙方：法人代表： 法人代表： 授权代表： 授权代表：开户银
7、行： 开户银行： 账号： 账号：联系人：电话：传真：住所：证件号：联系人： 电话： 传真： 住所： 证件号：篇三：设备安装合同范本设备安装合同范本第一部分 协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、 工程名称：2、工程地点：二、工程承包范围1、工程承包范围：见技术协议三、合同工期：四、工程质量标准：五、合同价款六、组成合同的文件：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、技术协议和安全协议；4、投标书及其附件；5、本合同专用条款；6
8、、本合同通用条款；7、标准、规范及有关技术文件；8、图纸；9、工程量清单；10、工程报价；11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。十、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定：由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。发包人 （公章）：承包人 （公章）：法定代表人
9、： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：地址： 地址：电话：电话：开户银行：开户银行：开户单位：帐号： 帐号：传真： 传真：邮政编码：邮政编码：日期： 年 月 日 日期：年 月 日第二部分 通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。发包人：是具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。承包人：是被发包人接受的具有工程施工承包
10、主体资格的当事人。项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。工程造价管理部门：工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。费用：指不包含在合同
11、价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中（包括：厂区施工平面布置图、设计总平面图等）具体指定的供施工使用的任何其他场所。书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据
12、交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。2、合同文件及解释顺序合同文件应能相
13、互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）工程量清单（9）工程报价单及预算书合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面有效协议或文件视为本合同的组成部分，并装订成册、统一归挡。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。3、语言文字和适用法律、标
14、准及规范语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。适用标准及规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。4、图纸发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密
