《经典水利水电工程试题2809》由会员分享，可在线阅读，更多相关《经典水利水电工程试题2809（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、经典水利水电工程试题简答题1、背景资料某水利工程施工项目，项目法人依据水利水电土建工程施工合同条件(GF20000208)，与施工单位签订了施工合同。招标文件中的工期为280天，协议书中的工期为240天。施工中发生了下列事件：事件一：施工单位在按监理单位签发的设计文件组织施工前，发现某部位钢筋混凝土浇筑要求与相关规范规定不一致，向设计单位提出变更建议并附变更方案；设计单位审核后认为施工单位的建议正确、方案合理，向施工单位发出了设计修改文件。事件二：在施工过程中，根据监理单位的书面指示，施工单位进行了跨河公路桥基础破碎岩石开挖，但公路桥报价清单中无此项内容。主体工程报价清单中有以下单价：(1)混
2、凝土坝A：砂卵石、岩石地基开挖70元/m3；B：基础处理80元/m3；(2)土石坝C：砂卵石、岩石地基开挖50元/m3；D：基础处理60元/m3；事件三：施工单位经监理单位批准后，对基础进行了混凝土覆盖。在下一仓浇筑准备时，监理单位对已覆盖的基础质量有疑问，指示施工单位剥离已浇混凝土并重新检验。检测结果表明，基础质量不合格。施工单位按要求进行返工处理并承担了相应的施工费用，但提出了检验费用支付申请和因此次检验影响进度的工期索赔。在事件三中，施工单位的检验费用支付申请和工期索赔是否成立为什么单选题2、企业质量管理的基本任务是()。A生产出合格的产品(工程)B确定企业的质量目标，制定企业规划和建立
3、健全企业的质量保证体系C对质量管理预警就是针对生产过程中存在的质量问题，质量水平提高过程中的不当、错误、失误现象进行预警D收集有关人的活动信息，进行识别与选择，对人的行为活动进行评价与分析，对人的不良行为进行预警单选题3、根据安全生产法第十九条规定，下列属于生产经营单位安全生产管理机构的设置应满足的要求是()。A矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，以及从业人员超过300人的其他生产经营单位，必须配备专职的安全生产管理人员B矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，以及从业人员超过300人的其他生产经营单位，可以设置也可以不设置安全生产管理机构C当生产经营单位依据法律规
4、定和本单位实际情况，委托工程技术人员提供安全生产管理服务时，保证安全生产的责任仍由本单位负责D从业人员在300人以下的生产经营单位，可以配备专职的安全生产管理人员，也可以只配备兼职的安全生产管理人员，还可以只需委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务多选题4、总监理工程师应承担的职责有()等。A审查承包单位的竣工申请B参与汇程项目的竣工验收C主持分项工程验收及隐蔽工程验收D根据监理工作实际情况记录监理日记E主持整理工程项目的监理资料单选题5、根据水利工程建设项目招标投标管理规定，下列招投标行为()是错误的。A开标由招标人主持，并邀请所有投标人参加B开标应当按招标文件
5、中确定的时间和地点进行C招标人在招标文件确定的时间停止接收投标文件，开始开标D评标委员会应当进行公开评审，公开评审过程、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。简答题6、案例三背景材料某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设
6、计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。问题本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效？并分别说明理由。单选题7、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是()。A项目决策咨询评估制度B工程招
7、标投标制度C建设工程监理制度D项目法人责任制度单选题8、关于监理机构制度说法正确的是()。A总监理工程师有权撤换不合格的工程建设分包单位B项目法人可以擅自下达更改总监理工程师的指令C总监理工程师在合同赋予监理单位的权限范围内，全面负责受委托的监理工作D总监理工程师无权签认所监理工程项目有关款项的支付凭证单选题9、有些施工企业把施工项目经理责任制曲解成“以包代管”的模式，忽略了技术质量管理的系统控制，失去了企业（）和管理经验对项目施工计划的指导和支撑作用。A信誉B整体技术C质量体系D质量目标简答题10、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，总承包单位按照施工合同约定选择了设备安装分
8、包单位。在合同履行过程中发生如下事件：事件1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。事件2：专业监理工程师检查主体结构施工时，发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下已自行施工，且现场没有管理人员。于是，总监理工程师下达了监理工程师通知单。事件3：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了工程暂停令，总承包单
9、位在向设备安装分包单位转发工程暂停令前，发生了设备安装质量事故。【问题】1.1针对事件1中总承包单位提出的设计变更要求，写出项目监理机构的处理程序。2根据建设工程安全生产管理条例规定，事件2中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施3指出事件2中总监理工程师的做法是否妥当说明理由。4事件3中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工为什么5就事件3中所发生的质量事故，指出建设单位、监理单位、总承包单位和设备安装分包单位各自应承担的责任，说明理由。单选题11、按照建筑法的相关规定，下列表述正确的是()。A分包商经建设单位同意可将承揽的工程再分包B监理单位可以是建设单位的下属单位C只要拆迁进度没有完成，
10、就不得申请办理施工许可证D建设单位不承担因其指定材料供应商引发的损失多选题12、建设(监理)单位质量保证体系中应有()。A专门的安全管理机构B相应的质量检查机构C健全的管理制度D具备与工程相适应的质量检验、测试仪器设备E专项质量管理经费单选题13、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本，承包人受其自身施工设备和施工能力的限制，要求对原设计进行变更或要求延长工期，这类变更增加的费用和工期延误责任应由()承担。A发包人B设计人和承包人共同C承包人D发包人与承包人共同简答题14、某建设单位和施工单位按照建设工程施工合同(示范文件)签订了施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供；由于非施工单位
11、原因造成的工程停工，机械补偿费为200元/台班，人工补偿费为50元/工日；总工期为120天；竣工时间提前奖励为3000元/天，误期损失赔偿费为5000元/天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图1所示(单位：天)。施工过程中发生如下事件：事件1：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。事件2：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在
12、专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费，由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。事件3：由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3天(每停一天影响30工日，10台班)；由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日，10台班)；由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6天(每停一天影响20工日，5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。事件4：在工程竣工验收时，为了鉴定某
13、个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为122天。【问题】单选题15、根据建设工程质量管理条例的规定，()必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。A监理单位B施工单位C建设单位D设计单位单选题16、依据安全生产法的规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施，必须与主体工程()。A同时设计、同时施工B同时设计、同时施工、同时投入生产C同时设计、同时施工、同时投入生产和使用D同时施工、同时投入生产和使用单选题17、根据中华人民共和国土地管理法的规定，下列行为中
14、不一定由国务院批准的是()。A省、自治区、直辖市人民政府批准的道路、管线工程和大型基础设施建设项目，涉及农用地转为建设用地的B国务院批准的建设项目占用土地，涉及农用地转为建设用地的C为实施土地利用总体规划而将农用地转为建设用地的D征用基本农田的多选题18、投标人参加工程建设项目施工投标应当具备的条件有_。A具有独立订立合同的权利B在最近五年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题C暂时处于被责令停业的状况D具有履行合同的能力E法律、行政法规规定的其他资格条件单选题19、根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位和监理工程师应按照法律、法规和（）实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。A工程监理合同B建设工程合同C设计文件D工程建设强制性标准多选题20、我国环境保护法中的“三同时”制度是一项具有独创性的环境法律制度，其适用范围包括下列哪些？()A新建、扩建、改建项目B技术改造项目C不会对环境造成污染和破坏的工程建设项目D确有经济效益的综合利用项目单选题21、违反注册建造师管理规定，未取得注册证书和执业印章，担任大中型建设工程项目施工单位项目负责人，或者以注册建造师的名义从事相关活动的，其所签署的工程文件无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令停止违法活动，并可处以()的罚款。A1万元以下B1万元以上3万元以下C1万元以上5万元以下
